Учитывая особое значение строительной деятельности, законодатель в ст. 750 ГК РФ установил правило о сотрудничестве сторон при осуществлении строительства. Согласно п. 1 ст. 750, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
Похожая норма содержится в ст. 718 ГК РФ об общих положениях о подряде: заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Однако названная статья не применяется к строительному подряду, в отношении которого существует специальные нормы ст. 750 ГК РФ.
Основанием для сотрудничества сторон являются обнаружившиеся препятствия к надлежащему исполнению договора. Термин «обнаружившиеся» означает, что стороны не знали об этих препятствиях на момент заключения и начала исполнения договора. Кроме того, препятствия в исполнения договора
строительного подряда в смысле ст. 750 ГК РФ не могут быть связаны с исполнением сторонами своих обязательств, поскольку этот вопрос урегулирован иными нормами закона. Например, здесь не имеются в виду препятствия в виде отсутствия строительных материалов, поскольку их обязана предоставить соответствующая сторона. Таким образом, препятствиями по смыслу 750 ГК РФ выступают обстоятельства, которые стороны не предвидели на момент заключения договора строительного подряда, не связаны с исполнением обязанностей по договору, препятствуют ведению строительства.
Президиум ВАС РФ (постановление от 29.07.97 № 3136/97) рассмотрел дело по иску генерального подрядчика к субподрядчику о взыскании пеней за просрочку сроков выполнения работ. Надзорная инстанция снизила сумму взыскиваемой неустойки по следующим основаниям: «Субподрядчик выполнил все работы за исключением врезки водопровода... поскольку администрация города... отказалась отключить действующий водопровод до окончания отопительного сезона. Он известил... генерального подрядчика о невозможности выполнения врезки и соответствующей работы по договору, однако подрядчик отказался оказать субподрядчику содействие в выполнении работ. Договором подряда не предусмотрена конкретная сторона, обязанная получить разрешение на отключение действующего водопровода.
В соответствии со ст. 750 ГК РФ, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. При таких обстоятельствах следует признать, что генподрядчиком не выполнены обязательства по сотрудничеству, предусмотренные договором строительного подряда, поэтому у него отсутствуют основания требовать от субподрядчика взыскания санкций с момента, когда исполнение обязательства зависело от действий истца».
В данном деле невозможность отключения водопровода стала обнаружившимся препятствием для осуществления строительства. Оно не зависело от исполнения обязанностей
сторон и не было известно сторонам на момент заключения договора.
Исполнение обязанностей по сотрудничеству влияет на право стороны договора строительного подряда на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены, т. е. на применение мер ответственности за неисполнение обязательств по строительству в связи с обнаружившимся препятствием. В случае непринятия мер по сотрудничеству соответствующая сторона утрачивает такое право.
В п. 17 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда рассмотрена ситуация, когда заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пеней за просрочку завершения работ по договору подряда на строительство жилого дома, поскольку дом не подключен к системе водо- и теплоснабжения. Подрядчик утверждал, что дом не подключен к системе водо- и теплоснабжения в связи с отказом администрации города временно отключить подачу тепла и воды для выполнения врезки коммуникаций дома в общегородскую систему ресурсоснабжения.
Суд отказал в удовлетворении иска заказчика: «... заказчику неоднократно направлялись письма с просьбой оказать содействие в получении разрешения на указанные работы и согласовании их графика, которые оставлены без ответа... Арбитражный суд отклонил доводы заказчика о том, что обязанность по подключению объекта возложена на подрядчика... При этом суд сослался на ст. 750 ГК РФ... Неисполнение заказчиком обязательств по сотрудничеству стало единственной причиной, по которой подрядчик не сдал объект в эксплуатацию».
В связи с изложенным неисполнение обязанностей по сотрудничеству является основанием для освобождения другой стороны от ответственности за незавершение строительства.
Наличие предусмотренной законом обязанности по сотрудничеству не означает, что она исполняется без соответствующей компенсации затрат стороны. Однако п. 2 ст. 750 ГК РФ устанавливает, что расходы стороны, связанные с ее исполнением, возмещаются другой стороной только в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда. Поэтому сторонами в договоре следует, во-первых, указать, что расходы
на выполнения мероприятий по сотрудничеству подлежат возмещению другой стороной, а во-вторых, определить порядок их возмещения.