Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Ивановской области от 06.02 97 по делу № 163/11 /9 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.05.97 по тому же делу
Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее
Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Прима» обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском о взыскании с акционерного общества открытого типа «Спецстрой» пеней за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда
Решением от 06.02 97 иск удовлетворен, с ответчика взыскано 61 380 078 руб.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 07 05.97 оставил решение без изменения.
В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается названные судебные акты отменить и в иске отказать
Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
ТОО «Предприятие «Прима» (генподрядчик) заключило с АООТ «Спецстрой» (субподрядчик) договор от 15.07.95 на прокладку водопровода и канализации жилого дома, расположенного по адресу: город Иваново, ул. Фрунзе, 60.
Субподрядчик выполнил все работы за исключением врезки водопровода Д-200, поскольку администрация г. Иваново отказалась отключить действующий водопровод до окончания отопительного сезона.
В соответствии с п. 2 договора работы должны быть завершены 31.07.95, пени начислены за период с 01.08.95 по 10.12.96.
Как следует из материалов дела, субподрядчик принял все зависящие
от него меры для отключения действующего водопровода с целью обеспечения врезки нового водопровода в действующие системы.
Он известил 10.11.95 генерального подрядчика о невозможности выполнения врезки и соответствующей работы по договору, однако подрядчик отказался оказать субподрядчику содействие в выполнении работ.
Договором подряда не предусмотрена конкретная сторона, обязанная получить разрешение на отключение действующего водопровода.
При разрешении спора суд правомерно признал, что ссылка субподрядчика на Правила пользования системами коммуникаций водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные приказом Минстроя России от 11.08.95 № 17-96, неосновательна, так как эти Правила регулируют отношения между органами водопроводно-канализационного хозяйства и их абонентами.
В соответствии со ст. 750 Гражданского кодекса Российской Федерации, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
При таких обстоятельствах следует признать, что генподрядчиком не выполнены обязательства по сотрудничеству, предусмотренные договором строительного подряда, поэтому у него отсутствуют основания требовать от субподрядчика взыскания санкций с момента, когда исполнение обязательства зависело от действий истца.
Вместе с тем обязательство по врезке водопровода должно быть выполнено до начала отопительного сезона, поэтому с учетом ст. 404 Гражданского кодекса Российской Федерации размер ответственности субподрядчика следует уменьшить с учетом его вины до 25 000 000 руб.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ивановской области от 06.02.97 по делу № 163/11/9 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.05.97 по тому же делу изменить.
Взыскать с расчетного счета ТОО «Предприятие «Прима» в пользу АООТ «Спецстрой» 25 000 000 руб. пеней и соответствующую часть расходов по государственной пошлине.
В остальной части иска ТОО «Предприятие «Прима» отказать.
Контроль и надзор за ходом работ
Гражданский кодекс РФ предусматривает право заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом работ. Указанные полномочия могут быть эффективным средством стимулирования подрядчика для надлежащего выполнения принятых им обязательств. Контроль и надзор осуществляется за соблюдением сроков выполнения (графика) работ, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика (п. 1 ст. 748 ГК РФ). Кроме того, контроль и надзор за выполнением работ является предварительной (до приемки работ) формой выявления их недостатков.
Средством контроля и надзора выступает право заказчика
давать указания подрядчику по ходу строительства и обязанность
подрядчика их выполнять, если они не противоречат условиям
договора строительного подряда и не представляют собой вмеша-
тельство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Осуществление заказчиком контроля и надзора за выполнением
работ связано с обнаружением и предъявлением требований от-
носительно работ подрядчика, выполненных ненадлежащим об-
разом.
Гражданский кодекс РФ не устанавливает содержания указаний заказчика и порядок их выдачи и выполнения. Стороны могут согласовать это в тексте договора, облегчив тем самым процесс контроля и минимизировав разногласия со стороны подрядчика по поводу правомерности указаний заказчика. Можно предусмотреть и правовые последствия невыполнение указаний заказчика, в том числе в виде приостановления приемки работ и соответственно их оплаты. Целесообразно согласовать и форму фиксации актов контроля заказчика, например путем ведения журнала работ.
Наиболее важный вопрос в связи с контролем за ходом работ — выявление заказчиком недостатков и указание на них. Пункт 2 ст. 748 ГК РФ установил, что заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан -немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший
такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. Утрата права ссылаться на выявленные недостатки означает, что заказчик не сможет отказаться от подписания акта о приемке работ по мотиву существования недостатков, которые он выявил в ходе контроля и надзора за ходом работ и не сообщил о них подрядчику, и предъявить требование об их устранении за счет подрядчика.
Заказчик предъявил иск о взыскании с подрядчика убытков, связанных с некачественно выполненными работами. Решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции в удовлетворении иска было отказано. Заказчик подал кассационную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Из материалов дела следовало, что был заключен договор подряда, выполненные работы приняты истцом без каких-либо замечаний относительно качества их выполнения, заказчик осуществлял технический надзор за выполнением подрядчиком условий договора, возложив эту обязанность на специально уполномоченного сотрудника.
Суд кассационный инстанции мотивировал отказ в жалобе следующим: «В соответствии со ст. 748 ГК РФ заказник при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, обнаружив отступления от условий договора подряда, недостатки работы, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. В случае если заказчик таких заявлений не сделал, он в дальнейшем теряет право ссылаться на обнаруженные им недостатки. Между тем истец, осуществляя надзор за выполнением ответчиком работ, не представил доказательств, подтверждающих факт выявленных недостатков и сделанных по этому поводу замечаний» (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.08.2001 по делу № Ф04/2532-412/А75-2001).
В аналогичной ситуации ФАС Западно-Сибирского округа (постановление от 21.05.2001 по делу № Ф04/1414-224/А75-2001) удовлетворил исковые требования подрядчика о взыскании оплаты работ: «С учетом того, что в акте о приемке выполненных работ отсутствуют сведения о некачественных работах, а отступления от установленных норм и правил допускались с согласия заказчика, подписывавшего акты на скрытые работы, арбитражный суд правомерно удовлетворил требования истца...
При этом суд обоснованно со ссылкой на норму п. 2 ст. 748 ГК РФ отклонил доводы ответчика об отсутствии обязательства по оплате в связи с некачественным выполнением работ, поскольку, не заявив требования к подрядчику об устранении выявленных недостатков при выполнении работ, он не вправе ссылаться на указанное обстоятельство в последующем».
На практике существует позиция судов, в силу которой п. 2 ст. 748 ГК РФ применяется только к явным недостаткам работ. Так, заказчик обратился с иском об устранении дефектов жилого дома. Суд иск удовлетворил. Подрядчик просил кассационную инстанцию отменить решение суда, ссылаясь на то, что работы приняты представителем технадзора заказчика без замечаний по качеству их выполнения, в связи с чем согласно п. 2 ст. 748 ГК РФ заказчик не вправе в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
Суд кассационной инстанции не принял доводы подрядчика: «Довод подателя жалобы о необходимости применения п. 2 ст. 748 ГК РФ несостоятелен, так как дефекты герметизации стыков стеновых панелей не относятся к явным недостаткам. Из материалов дела следует, что качество выполнения данного вида работ не предъявлялось заказчику. При таких обстоятельствах суд обоснованно применил п. 4 ст. 720 ГК РФ» (постановлении ФАС Северо-Западного округа от 22.03.2000 по делу № А05-3329/99-41/21).
Необходимо учитывать, что контроль и надзор за ходом работ — право заказчика, а не обязанность. Поэтому подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда данная обязанность возложена на заказчика законом (п. 4 ст. 748 ГК РФ). Это подтверждается постановлением ФАС Поволжского округа от 22.10.2001 по делу № А06-907-8/2001. Суды первой и апелляционной инстанций отказали заказчику в иске о взыскании ущерба, причиненного недостатками работ, в том числе в связи с тем, что заказчик контролировал ход строительства и соответственно не может ссылаться на эти недостатки. Суд кассационной инстанции счел вынесенные акты незаконными и отменил их: «Ссылки судов обеих инстанций на то, что заказчик контролировал строительство... знал о недостатках строительства и не принял должных мер, по мнению кол-
легии, несостоятельны Статья 748 (п. 5) ГК РФ устанавливает, что подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом. Из материалов дела не усматривается, что законом на заказчика возложена обязанность осуществлять контроль и надзор за строительством спорного объекта» (см. также постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.07.2002 по делу № А11-915/2001-К1-5/70).
Поскольку заказчик может не обладать специальными познаниями для осуществления контроля и надзора за ходом работ, он вправе привлечь к этому процессу специалиста-инженера или инженерную организацию. Гражданский кодекс РФ (ст. 749) позволяет заказчику сделать это самостоятельно и без согласия подрядчика. В случае привлечения указанных субъектов договор строительного подряда должен определить их функции, поскольку они связаны с последствиями действий инженерной организации для подрядчика.