рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду.

Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду. - раздел Право, Договірне право: Навчально-методичний посібник Цивільний Кодекс України Стаття 882. Передання Та Прийняття Робіт. Приймання ...

Цивільний кодекс України Стаття 882. Передання та прийняття робіт. Приймання виконаних робіт здійснюється в порядку, установленому законом і договором будівельного підряду. У тих випадках, коли замовником за договором виступала державна організація або будівництво велося цілком чи частково за рахунок бюджетних асигнувань, здавання-прийняття робіт провадиться у два етапи: спочатку об'єкт приймається робочою комісією, сформованою замовником і підрядником за участю проектувальника і представників уповноважених державних органів, а потім — державною приймальною комісією, склад і рівень якої визначається залежно від кошторисної вартості будівництва і призначення об'єкта. Якщо ж будівництво велося за рахунок приватних джерел фінансування, приймання може провадитися в один етап з обов'язковою участю представників уповноважених державних органів і органів місцевого самоврядування. Обов'язок з організації і проведення приймання результату робіт покладається на замовника, якщо інше не передбачено договором. Замовник повинен забезпечити участь у приймальній комісії представників відповідних органів і зацікавлених організацій, виділити обслуговуючий персонал, забезпечити об'єкт необхідною енергією, сировиною, паливом і т.п. Усе це замовник робить за свій власний рахунок, якщо інше не передбачено в договорі. Приймання закінченого будівельного об'єкта повинно бути організовано замовником у гранично короткий термін після одержання від підрядника повідомлення про готовність результатів будівельних робіт до здачі. Прострочення замовника з прийманням об'єкта, по-перше, переносить на нього ризик випадкової загибелі результату робіт і, по-друге, дає підряднику право вимагати відшкодування понесених збитків. У договорі сторони можуть узгодити окремі стадії приймання (готовність будівель­но-монтажних робіт, устаткування після випробувань, пусконалагоджувальних робіт і ін.); визначаТя'збТ5Св'язання сторін про забезпечення належних умов для проведення приймання-здачі робіт, випробування устаткування. Якщо приймально-здавальні випробування вимагають координації учасників чи присутності представників виготовлювачів технологічного устаткування, підрядник представляє програму іспитів.

Здавання-прийняття об'єкта будівництва оформляється спеціальним актом, що підписується сторонами, а також представниками уповноважених державних органів. Відмовлення сторони від підписання акта про приймання не виключає оформлення здачі об'єкта. Про це в акті робиться особлива позначка, й акт підписується іншою стороною. Такий односторонній акт здачі чи приймання результату роботи має юридичну чинність доти й остільки, поки й оскільки за позовом іншої сторони він не визнаний судом недійсним. Рішення суду залежить від того, визнає суд мотиви відмовлення від підписання акта обґрунтованими чи ні. З моменту приймання об'єкта за актом замовника він переходить у його володіння і розпорядження. Однак підрядник після оформлення акта приймання, а в необхідних ви­падках — після підтвердження акта у встановленому порядку не звільняється від виконання договірних зобов'язань, що не були ним належним чином виконані. Тому замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Договірне право: Навчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник з дисципліни Договірне право містить матеріал... Упорядник Кандидат юридичних наук доцент кафедри менеджменту організацій Зубач І М...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ.
Метою вивчення дисципліни «Договірне право» є набуття системи правових знань, що регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів різних видів.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем Кількість годин   денна форма Заочна форма  

Публічно-правові та приватно - правові відносини в підприємстві.
Публічно-правове регулювання ринкових відносин має імперативний, тобто владний характер. Законодавство в цій сфері не має кодифікації на відміну від приватно - правового регулювання, де основою вис

Поняття і предмет договірного права
Договірне право є монопольним інститутом цивільного права та водночас виступає як комплексний правовий інститут, який має міжгалузеву природу, а в межах кожної з галузей права, що містить у своєму

Метод і принципи договірного права та їх закріпленні в чинному законодавстві
Метод договірного права - сукупність специфічних засобів впливу на учасників цивільних відносин, що характеризуються юридичною рівністю сторін, а також надання останнім можливості врегулювання цих

Свобода договору та випадки її обмеження
У ст. З ЦК України серед загальних засад цивільного законодавства окремо виділено свободу договору, яку можна беззастережно визнати принципом договірного права. Підтвердженням цього слугує зміст ст

Джерела договірного права
Джерелом договірного права є акти цивільного законодавства, норми якого є його зовнішньою формою, а в окремих випадках — також звичай та договір. Норми ЦК України є фундаментом договірного права. В

Нормативно-правові акти та їх види
Акти цивільного законодавства поділяються на закони й підзаконні нормативно-правові акти. Закони можуть бути конституційними, кодифікаційними, поточними і виключними. До конституційних законів нале

Аналогія закону та права
Норми цивільного права регулюють найтиповіші й характерні для певного етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Законодавець у ЦК України прямо зазначає, що цивільні права та обов’

Поняття зобов’язання і договору, співвідношення зобов’язання і договору за Цивільним та Господарським кодексами України.
Зобов'язання — це цивільні правовідносини. Зміст будь-яких цивільних правовідносин включає в себе суб'єктивне право (в зобов'язальних правовідносинах — це право вимоги) і відповідний йому обов'язок

Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору в господарській діяльності.
Господарський договір - це зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов'язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх го

Класифікацій договорів у господарської діяльності.
Поділ господарських договорів на певні види можна здійснити за різними критеріями: І. За ознакою підстав виникнення договірних зобов'язань розрізняють: Плановані договори укладаються на пі

Попередній договір.
За змістом ст. 182 ГК України (ст. 635 ЦК України) попереднім вважається договір, згідно з яким суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення

Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору в господарських відносинах.
Договір укладається в певній формі: усній, письмовій чи шляхом вчинення конклюдентних дій. Коли сторони домовились укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту падання йому об

Порядок укладення господарських договорів.
Загальний порядок укладення господарських договорів чітко регламентується у ст. 181 ГК України. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторо

Умови дійсності оферти.
Оферта і не є правочином, а лише однією зі стадій укладення договору, однак вона спричиняє наслідки правового характеру. Ці наслідки полягають в тому, що згідно зі ст.ст.643-645 ЦК оферент протягом

Підстави та наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.
Загальні підстави і наслідки недійсності угод встановлені § 2 гл. 16 ЦК України. У ГК України недійсності господарських угод (зобов'язань) та її наслідкам присвячені ст. ст. 207, 208. Крім того, ЦК

Підстави та порядок внесення змін до договору.
Пропозиція щодо внесення змін до договору або його розірвання може виходити від будь-якої сторони і повинна бути викладена письмово. Дії сторін щодо внесення змін до договору або його розі

Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України.
Згідно зі ст. 188 ГК України змінення та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Можливість одностороннього роз

ТЕМА 3. ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
  3.1. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору. 3.2. Вимоги виконання господарського зобов’язання щодо об’єкта, часу, місця, способу

Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору.
Під виконанням зобов'язань розуміють здійснення кредитором і боржником дій по вчиненню прав та обов'язків, що випливають із зобов'язання. За своєю юридичною природою дії по виконанню зобов'язання є

Вимоги виконання господарського зобов’язання щодо об’єкта, часу, місця, способу
Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином і в натурі. Виконання зобов'язання належним чином полягає у тако

Заміна осіб у договірному зобов’язанні: відступлення права вимоги та переведення боргу.
Заміна осіб у зобов’язанні пов'язана з тим, що попередні учасники зобов'язань вибувають з цих відносин, а їх права та обов'язки у повному обсязі переходять до суб'єктів, які їх замінюють. Заміна ос

Випадки обмеження заміни осіб у договірному зобов’язанні
Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено законом (наприклад, у ч. 5 ст. 362 ЦК міститься заборона передачі співвласником свого переважного права купівлі частки у праві сп

Підстави виникнення правових засобів забезпечувального характеру. Інші способи забезпечення.
Зобов'язання осіб, що сформульовані в договорі того чи іншого виду, передбачають належне і реальне їх виконання в установлений строк. Проте практика доводить: укладення договору ще не гарантує його

Підстави виникнення правових засобів забезпечувального характеру. Інші способи забезпечення.
Зобов'язання осіб, що сформульовані в договорі того чи іншого виду, передбачають належне і реальне їх виконання в установлений строк. Проте практика доводить: укладення договору ще не гарантує його

Підстави та умови відповідальності за порушення умов договору
Юридичною підставою відповідальності є закон, а фактичною — склад цивільного правопорушення. Вона настає за наявності таких умов: — протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи;

Збитки та їх складові
Згідно з ч. 2 ст. 217 Господарського кодексу України відшкодування збитків є видом господарських санкцій, під якими розуміються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті

Співвідношення збитків та неустойки.
По-різному підходять ЦК України і ГК України і до порядку застосування неустойки (штрафних санкцій). Взагалі юридична наука розрізняє такі види неустойки залежно від її співвідношення зі з

Порядок стягнення неустойки за порушення умов договору
Цивільне законодавство визначає всі три види штрафної відповідальності як різновиди неустойки. Так, у ст. 549 Цивільного кодексу України йдеться про те, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сум

ТЕМА 1. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ.
1.1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 1.2. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу 1.3. Порядок заняття торговельною діяльністю і

Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.
Договір купівлі-продажу — цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти

Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу
За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домаш

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.
Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торговельна діял

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.
Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торговельна діял

Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу
Оптова торгівля — це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібн

Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу
Оптова торгівля — це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібн

Предмет договору оптової купівлі - продажу
Зрозуміло, що істотною умовою договору оптової купівлі-продажу є його предмет. Умова про предмет вважається узгодженою, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товарів. До

Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування
Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін

Учасники біржової торгівлі
Для укладання біржової ф'ючерсної угоди насамперед визначають його учасників. До них відносяться: 1. Клієнти, що бажають взяти участь у процесі торгівлі. Ними можуть бути члени будь-якої б

Порядок установлення правил біржової торгівлі.
Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до чинного законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання сп

Договір постачання, сторони та істотні умови.
Договором поставки є такий договір, за яким постачальник, що є суб'єктом господарювання, зобов'язується передати в обумовлені строки (або строк), що не збігаються з моментом укладання договору, тов

Договір контрактації
За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільсько­господарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власні

Договір міни: поняття та особливості
За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій сто­роні у власність один товар в обмін на інший товар. У договорі міни (бартеру) кожна сторона має статус одноча

Договір безоплатної передачі (дарування).
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що вста

Приватизація державного та комунального майна в Україні.
Приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути поку

Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю: - оголошення про пров

Відповідальність за порушення порядку закупівель.
За порушення вимог, установлених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів за

ТЕМА 2: ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В КОРИСТУВАННЯ
  2.1. Поняття та зміст договору найма (оренди). 2.2. Загальна характеристика прав обов’язків сторін за договором оренди. 2.3. Предмет договору оренди. 2.4.

Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором оренди.
Згідно зі ст. 782 ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. У раз

Предмет договору оренди.
За договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно. Згідно зі ст. 760 ЦК України предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка

Порядок визнання розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування орендованим майном.
Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а тако

Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання орендованого майна.
Одним із напрямів підвищення ефективності використання майна підприємств і організацій у сучасних умовах є передача його в оренду фізичним та юридичним особам. За допомогою оренди реалізуються як і

Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди.
Одностороння відмова від договору оренди не допускається. Договір оренди припиняється в разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - банкрутства орендаря;

Поняття договору прокату та особливості правового регулювання.
За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк

Особливості оренди державного і комунального майна.
Відносинам оренди державного (комунального) майна присвячений, окрім загальних положень ЦК та ГК України, спеціальний акт законодавства - Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХП "Про оре

Суб’єкти та предмет договору оренди державного і комунального майна.
Сторонами договору найму (оренди) ЦК України визначає наймодавця особу, яка передає майно та наймача особу, яка приймає майно. Господарський кодекс України сторонами договору оренди визначає орендо

Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.
Лізинг є специфічним різновидом найму (оренди), що в деяких випадках може поєднувати в собі ознаки купівлі-продажу (поставки). Підтвердженням цього є положення ч. 2 ст. 806 ЦК України, відповідно д

Особливості фінансового лізингу.
Фінансовий лізинг — договір лізингу, внаслідок укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який

Концесійний договір: поняття,сторони,істотні умови та їх види.
Договір концесії (концесійний договір) — договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі су

ТЕМА 3. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ.
  3.1. Поняття та види договорів про виконання робіт. 3.2.Загальна характеристика договору підряду. 3.3. Випадки зміни та розірвання договору Підряду 3.4. П

Поняття та види договорів про виконання робіт.
Відповідно до чинного законодавства України фізичні особи можуть залучатися до роботи не лише на підставі трудового договору, а й на іншій юридичній підставі, зокрема, за цивільно-правовим договоро

Випадки зміни та розірвання договору підряду
Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором підряду або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторон

Випадки зміни та розірвання договору підряду
Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором підряду або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторон

Особливості договору підряду на капітальне будівництво
За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовнико­ві у встановлен

Правовий статус генерального замовника, підрядника і субпідрядника
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р., забудовником (замовником) є фізична або юридична особа, яка відповідно до закону має у власності або користуванні

Істотні умови договору будівельного підряду
Істотними умовами договору будівельного підряду є предмет, строк та ціна. В договорі будівельного підряду застосовуються загальні строки для договорів підряду, тобто як загальний термін виконання р

Строки в договорі підряду, (загальні та проміжні), наслідки порушення строків виконання робіт.
Об'єкт будується і здається замовнику у встановлений договором строк. За п. 4.5 Положення про підрядні контракти у будівництві України виконання робіт повинно починатись, здійснюватись і закінчуват

Поняття кошторису та його види
Кошторис - зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошук

Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.
Згідно зі ст. 887 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) викон

Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.
Згідно зі ст. 887 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) викон

Виконання, передання, прийняття та оплата робіт за договором
Проведення пошукових робіт і розробка технічної документації є початком будівництва будь-якого капітального об'єкта і є його обов'язковими умовами. Договір будівельного підряду об'єкта може укладат

ТЕМА 4 ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФАКТИЧНИХ ПОСЛУГ.
4.1. Агентські відносини в сфері господарювання, сторони та предмет договору. 4.2. Поняття та зміст договору доручення. 4.3. Права та обов’язки сторін за договором доручення.

Агентські відносини в сфері господарювання, сторони та предмет договору.
Агентські відносини - це різновид господарських правовідносин, що складаються на договірних засадах між комерційним агентом, принципалом і третіми особами щодо представницьких дій агента, котрі зді

Права та обов’язки сторін за договором доручення.
• право повіреного відступати від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і термін, протягом якого він повинен повідомити довірителя про допущені відступи (така можливість може б

Припинення зобов’язань за договором доручення.
Договір доручення може бути припинений на таких підставах: Відмова довірителя або повіреного від договору. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-як

Особливості за договором комісії за законодавством України.
Договір комісії – це двосторонній договір, тобто кожна сторона (комісіонер i комітент) має певні права та обов’язки. Сторонами за договором комісії виступають комітент, з одного боку, і комісіонер

Правовий статус комітента та комісіонера, їх права та обов’язки.
Права та обов'язки комісіонера: 1) зобов'язаний вчинити правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш

Договір консигнації.
Договір консигнації — угода, за якою одна сторона (консигнатор) зобов’язується укладати за дорученням другої сторони (консигнанта) угоди з продажу товарів зі складу від свого імені за рахунок конси

Умови договору комісії та підстави для відступу від умов договору комісії при його виконанні.
Умови договору комісії 1. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умов

Договір зберігання, його істотні умови та форми.
За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яку їй передала друга сторона (поклажодавець), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ст. 936 ЦК). Регулювання до

Сторони в договорі зберігання.
Сторонами договору зберігання є поклажодавєць і зберігач, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Виняток складають випадки здійснення зберігання на засадах підприємницької діяльності

Форма договору зберігання.
Договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, встановлених статтею 208 Цивільного Кодексу. Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в майбутньом

Строк і ціна в договорі зберігання.
Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання. Якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з й

Договір страхування.
Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодув

Правове регулювання страхової діяльності у сфері підприємництва.
Відносини щодо здійснення страхової діяльності регулюються рядом нормативно-правових актів, які залежно від сфери їх дії поділяються на загальне законодавство про підприємництво (в частині, що стос

Види договору страхування.
Існують такі види договорів особистого страхування: змішаного страхування життя; страхування дітей; до шлюбу (весільне); вихованців дитячих інтернатних закладів; від нещасних випадків; страхування

Транспорті договори та їх види.
Транспортні договори - це такі господарські договори, які спрямовані на організацію та/або забезпечення перевезень вантажів надання інших транспортних послуг учасникам господарських відносин. Транс

Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання.
У ст. 6 Закону України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 р. визначено загальні основи господарської діяльності підприємств транспорту. Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти

Поняття і види договору перевезення вантажів.
Договір перевезення вантажів - один з найважливіших господарських договорів, завдяки якому здійснюється зв'язок між промисловістю і сільським господарством, промисловістю і торгівлею. Стор

Загальна характеристика сторін за договором перевезення вантажів.
За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений йому другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на

Істотні умови договору перевезення вантажів.
Істотними умовами договору перевезення вантажу є предмет, ціна та строк договору. Хоча це не означає, що сторони, зважаючи на особливості перевезення окремих видів вантажів окремими видами транспор

Перевізні документи та їх види.
Відповідно до ст. 9 Закону України від 1 липня 2004 року №1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність», зі змінами та доповненнями, перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними

Відповідальність за порушення умов договору перевезення вантажів.
Перевізник, вантажовідправник несуть відповідальність, яка може виражатися у відшкодуванні збитків та (або) оплаті штрафних санкцій. Згідно з п. 1. ст. 313 Господарського кодексу України,

Договір перевезення пасажирів і багажу.
За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповн

Права та обов’язки сторін за договором перевезення пасажирів і багажу.
Основні обов'язки перевізника: 1) доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачеві) (ст. 909 ЦК);

Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови.
За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, по

Загальна характеристика законодавства щодо правового регулювання розрахункових та кредитних відносин.
Положенням Національного банку України “Про кредитування” кредитні правовідносини визначаються як позичкові відносини, що виникають при наданні (передачі, користуванні, проведенні) грошових коштів

Поняття та загальна характеристика договору позики
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути

Істотні умови договору позики
Істотними умовами договору позики є: 1). предмет договору позики; 2). об’єкт, що передається у позику; 3). проценти за користування позикою; 4). строк договору п

Відповідальність за порушення договору позики
У статті 1050 ЦК визначаються умови відповідальності позичальника за порушення договору. При цьому слід дотримуватися загальних норм ст. 625 ЦК щодо відлові дальності за порушення грошового зобов'я

Поняття та істотні умови кредитного договору
За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зоб

Сторони кредитного договору, поняття фінансової установи та їх види
Сторони кредитного договору чітко визначені в законі і ними є кредитодавець і позичальник. Кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитні спілки), що мають ліцензію Національно

Сторони кредитного договору, поняття фінансової установи та їх види
Сторони кредитного договору чітко визначені в законі і ними є кредитодавець і позичальник. Кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитні спілки), що мають ліцензію Національно

Сторони кредитного договору, поняття фінансової установи та їх види
Сторони кредитного договору чітко визначені в законі і ними є кредитодавець і позичальник. Кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитні спілки), що мають ліцензію Національно

Правова природа договору банківського рахунка
Правове регулювання відносин між установами банків і клієнтами ґрунтується на договорі банківського рахунка. За договором банківського рахунка власник рахунка зобов’язується зберігати кошти в банку

Правова природа договору банківського рахунка
Правове регулювання відносин між установами банків і клієнтами ґрунтується на договорі банківського рахунка. За договором банківського рахунка власник рахунка зобов’язується зберігати кошти в банку

Правова природа договору банківського рахунка
Правове регулювання відносин між установами банків і клієнтами ґрунтується на договорі банківського рахунка. За договором банківського рахунка власник рахунка зобов’язується зберігати кошти в банку

Підстави та наслідки розірвання договору банківського рахунка
Відповідно до положень статті 1075 ЦК України клієнт має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір банківського рахунка. Підставою для розірвання договору є заява клієнта.

Банківський вклад та їх види
Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначени

Банківський вклад та їх види
Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначени

Відповідальність за порушення умов договору
Відповідальність сторін за договором банківського вкладу положеннями § 3 гл. 72 ЦК не передбачено, однак банк чи інша кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невиконання або неналежне

Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності за законодавством України
Регулювання розрахункових відносин в Україні здійснюється ЦК, законами України про Національний банк України, про банки, про платіжні системи та переказ грошей в Україні, про застосування реєстрато

Особливості розрахунків із застосування платіжних доручень, чеків, акредитивів та інкасовими дорученнями
Платіжне доручення. Згідно з Положенням “Про безготівкові розрахунки” в господарському обороті України, поширеною правовою формою безготівкового розрахунку є платіжне доручення. Сукупність цієї фор

Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення
Згідно з п. і.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за ревізовану продукцію (то

Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення
Згідно з п. і.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за ревізовану продукцію (то

Договори про спільну діяльність.
За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність

Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками спільної діяльності.
Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою вл

Особливості управління спільною діяльністю.
Грошові та інші майнові внески учасників такого договору, а також майно, створене або придбане в результаті їх спільної діяльності, є спільною власністю сторін, яка за своїм характером є частковою

Публічно-правове регулювання договорів щодо спільної діяльності.
В процесі правового регулювання господарських договірних відносин досягаються два види цілей: внутрішні та зовнішні. Внутрішні цілі завжди виражаються в правомірності, тобто законності правових від

Поняття договору простого товариства.
Найпоширенішим договором про спільну діяльність є договір простого товариства. Положення саме про договір простого товариства, ознаками якого є не тільки спільна діяльність учасників для досягнення

Засновницький договір про створення юридичної особи.
Створення юридичних осіб шляхом об'єднання майна і спільної підприємницької діяльності їх засновників (учасників) в теорії вважається специфічним різновидом спільної діяльності, яка, щоправда, влас

Права й обов’язки сторін за засновницьким договором.
Згідно з новим ЦК за засновницьким договором засновники зобов’язуються створити юридичну особу, визначають порядок їх спільної діяльності щодо її створення, умови передання їй свого майна (ч. 2 ст.

До джерел договірного права відносять
1. акти цивільного законодавства, Господарський кодекс України; 2. Земельний кодекс України, Сімейний кодекс України; 3. міжнародні договори, колізійні норми та звичаї; 4

Договір, як соціально-правове явище відіграє в суспільстві наступні функції
1. Законодавчу; 2. Регулятивну; 3. Номінативну; 4. Інформаційну; 5. Охоронну; 6. Гносеологічну.   5. У сучасному цивільно

Договір згідно ст.420 ГК це
1.угода двох і більше осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2.різновид усної угоди між двома особами 3.письмова угода двох і більше сторін.

Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання.
1.За сферою дії розрізняють способи забезпечення: 1. що можуть застосовуватися у відносинах між будь-якими суб’єктами 2. у зобов’язань тільки за угодою фізичних о

Тема 1 Договори про передачу майна у власність
1. Договір купівлі-продажу це: 1. Цивільно-правовий договір, за яким наймодавець передає наймачеві майно у користування за плату на певний строк. 2. Угода, за яко

Відповідно до ст. 318 ГКУ договір підряду укладається на
1.будівництво, розширення, реконструкцію 2. будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; 3. будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на під

Чи є згідно чинного законодавства проценти за користування позикою істотною умовою договору позики?
1.так 2. ні   4. Об’єкт, що передається у позику: 1.гроші 2. інші речі визначені родовими ознаками 3.права 4

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (ро

Нормативна
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV, ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 52, ст.562 ,) Редакція від 03.08.2012., [Електронний ресу

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги