Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.12.98 №2266/98 - раздел Право, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. Лекционный материал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Рассмотрел Протест ...
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 24.11.97, постановление апелляционной инстанции от 12.01.98 Арбитражного суда Тюменской области по делу № А-70-1397/13-97 и постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.02.98 по тому же делу.
Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.
Закрытое акционерное общество «Сибирь-90» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании с тюменского государственного геологического предприятия связи «Тюменьгеолсвязь» (далее — ТГГПС «Тюменьгеолсвязь») 28 512 342 руб. задолженности по оплате стоимости выполненных работ в конце 1993-1994 гг. в ценах, действующих в 1997 г. Пересчитав долг ответчика с учетом индексации на день вынесения решения, истец определил задолженность в размере 2 080 791 276 руб.
Решением от 24.11.97 иск удовлетворен.
Постановлением апелляционной инстанции от 12.01.98 решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 16.02.98 названные решение и постановление апелляционной инстанции оставил без изменения.
В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается состоявшиеся судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.
Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что между подрядчиком — проектно-строи-тельным кооперативом «Сибирь-90» (правопреемник ЗАО «Сибирь-90») и заказчиком — Управлением связи Главтюменьгеология (ныне ТГГПС «Тюменьгеол-связь») заключен договор подряда от 13.10.89 № 7 на капитальное строительство жилого дома, расположенного по адресу: ул. Малыгина, 58, г. Тюмень.
Договором предусмотрено, что стоимость поручаемых подрядчику работ определяется на основании договорной цены.
Согласно ст. 65 Основ гражданского законодательства (ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации) исполнение возмездного договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Взыскивая задолженность с учетом индексации на момент вынесения решения, суд по существу применил имущественную санкцию, которая не предусмотрена действующим законодательством или договором.
Сторонами 01.06.94 было заключено дополнение к договору, в соответствии с которым заказчик обязался в счет взаиморасчетов передать подрядчику квартиры на сумму существующей задолженности.
Удовлетворяя исковые требования, суд не принял во внимание названный документ, сославшись на то, что дополнение к договору подряда постановлением суда кассационной инстанции от 11.11.96 по делу № 252/1-381/1 признано недействительным.
Однако этим судебным актом признано недействительным только условие о безвозмездной передаче квартир подрядчику как не соответствующее законодательству, действовавшему в момент заключения договора подряда в 1989 г.
При новом рассмотрении дела суду следует дать оценку дополнению от 01.06.94 к договору подряда, а также определить размер задолженности ответчика, проверив, передавались ли истцу квартиры в счет оплаты стоимости выполненных работ.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
решение от 24.11.97, постановление апелляционной инстанции от 12.01.98 Арбитражного суда Тюменской области по делу № А-70-1397/13-97 и постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.02.98 по тому же делу отменить.
Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд.
Постановление ФАС Центрального округа от 05.05.2000 по делу № А35-2672/99-С8
ЗАО «Курскрезинотехника», г. Курск, обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к ООО «Компания «Континент», г. Курск, о взыскании 2 002 695 руб. стоимости выполненных работ по договору № 18 от 10.07.97.
Решением Арбитражного суда Курской области от 20.09.99 (судья Крюков Н. П.) с ООО «Компания «Континент» в пользу ЗАО «Курскрезинотехника» взыскано 1 961 403 руб. 28 коп. основного долга. В остальной части иска отказано.
Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 11.01.2000 (судьи Клименко Т. А., Побережная Н. В., Блинов Н. Н.) решение оставлено без изменения.
Не соглашаясь с принятыми судебными актами, ООО «Компания «Континент» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и в иске ЗАО «Курскрезинотехника» отказать. Заявитель жалобы считает, что выводы суда о том, что Компанией приняты работы на сумму 1 961 403 руб., не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела. При этом заявитель жалобы указывает на то, что истцом представлены односторонние справки стоимости выполненных работ, указанная в справках стоимость работ с Компанией не согласовывалась и согласия на применение указанных в справках коэффициентов Компания не давала; согласованный коэффициент указан в актах выполненных работ, которые были приняты Компанией. Заявитель жалобы указывает также на то, что согласно договору стоимость работ определена в 700 000 руб. и расчет за выполненные работы производится путем взаимозачетов, указанные положения договора сторонами в установленном порядке не изменялись.
В судебное заседание представители сторон не явились, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления о вручении почтовых отправлений № 786, 787).
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения на кассационную жалобу, судебная коллегия считает необходимым решение от 20.09.99 и постановление апелляционной инстанции от 11.01.2000 Арбитражного суда Курской области отменить, дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, между ООО «Компания «Континент» (заказчик) и ЗАО «Курскрезинотехника» (подрядчик) заключены два договора № 18 от 10.07.97 на проведение работ по ремонту офиса Компании по адресу ул. Радищева, 2.
При расчетах за выполненную работу у сторон возникли разногласия по цене.
В соответствии со ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способ ее определения.
Согласно ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы определяется сметой
Арбитражным судом первой инстанции и апелляционной инстанцией установлено, что общая смета сторонами не была согласована. В связи с чем суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что цену нельзя считать согласованной и она должна определяться в соответствии с п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. При принятии судебных актов судебные инстанции исходили из расчета истца, согласно которому стоимость выполненных работ определена путем применения индекса цен на строительно-монтажные работы в размере 4,23 к ценам 1991 г.
Однако данные выводы судебных инстанций являются недостаточно обоснованными.
В нарушение требований ст. 59, 124 АПК РФ арбитражным судом первой инстанции и апелляционной инстанцией не дано оценки актам приемки выполненных работ, в которых указаны стоимость материалов и стоимость выполненных работ в ценах 1991 г. с применением коэффициента 1,54, и судами не установлена воля сторон в определении цены выполненной работы.
В материалах дела также отсутствует расчет стоимости выполненных работ с применением индекса в размере 4,23 На справках о стоимости выполненных работ подписи ООО «Компания «Континент» не имеется. Кроме того, указанная в справках отдельной строкой рыночная стоимость материалов истцом документально не подтверждена, отсутствует и расчет рыночной стоимости материалов
Согласно ст. 124 АПК РФ решение арбитражного суда должно быть законным и обоснованным Принятые по настоящему делу судебные акты этим требованиям не отвечают, в связи с чем подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение
При повторном рассмотрении дела арбитражному суду следует учесть вышеизложенное.
Руководствуясь ст. 171, 174, 175 п. 3, 176 ч 1, 177 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение от 20.09.99 и постановление апелляционной инстанции от 11 01.2000 Арбитражного суда Курской области по делу № А35-2672/99-С8 отменить. Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Курской области.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит
Постановление ФАС Поволжского округа от 27.09.2001 поделу № А 55-1324/01-21
ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. Н. Д. Кузнецова», г. Самара, обратилось со встречным иском о взыскании излишне перечисленных денежных средств в сумме 357 505 руб. 90 коп.
Исковые требования заявлены на основании заключенного сторонами договора подряда № 3 «На реконструкцию спального корпуса санатория-профилактория в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары» от 17.04.2000.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 21.05.2001 первоначальный иск оставлен без рассмотрения на основании п. 6 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Встречные требования удовлетворены в полном объеме.
Суд установил излишне авансированную истцом стоимость работ против выполненных ответчиком работ согласно актам формы № 3.
Постановлением апелляционной инстанции от 30.07.2001 решение суда оставлено без изменения по тем же основаниям.
В кассационной жалобе ЗАО СК «Средневолжскстрой» указывает на нарушение ст. 709, 714, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, и просит в удовлетворении встречного иска отказать.
Проверив законность решения от 21.05.2001 и постановления апелляционной инстанции от 30.07.2001 в порядке ст. 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не находит оснований для отмены правомерного судебного решения в силу следующего.
Отношения сторон обусловлены договором подряда № 3 от 17.04.2000 с дополнительными соглашениями к нему, согласно которому ООО СК «Средневолжскстрой» приняло на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции спального корпуса санатория-профилактория пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары (подрядчик) в срок до 10.10.2000, а ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. Н. Д. Кузнецова» (заказчик) обязалось производить поэтапное авансирование работ.
Стоимость работ по договору определялась предварительно в размере 2 100 000 руб.
Дополнительным соглашением № 1 к договору № 3 от 17.04.2000 сто-;роны установили коэффициент индексации цен на 2000 г. в актах выполненных работ, равным К=12 на весь период его действия.
Заказчик произвел поэтапное авансирование работ в размере 2 166 282 руб. 90 коп., что ни одной из сторон не опровергается.
Акты выполненных работ в период с мая по октябрь 2000 г. подписаны обеими сторонами без возражений и замечаний.
Представленные подрядчиком акты выполненных работ за ноябрь, декабрь 2000 г. с применением к стоимости работ коэффициента 14,07, вместо установленного договором коэффициента 12, заказчиком не подписаны с одновременным указанием нарушения.
В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной стороны от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Как видно из материалов дела, подрядчик в нарушение условий договора в актах выполненных работ за ноябрь, декабрь 2000 г. применил коэффициент к стоимости работ, равный К=14, вместо установленного К=12.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций правомерно посчитали мотивы отказа заказчика от подписания акта обоснованными и правильно зачли стоимость результатов работ за ноябрь 2000 г. с учетом К=12 в сумме 120 707 руб., за декабрь 2000 г. - 158 120 руб.
Поскольку общая стоимость выполненных подрядчиком работ по договору № 3 от 12.04.2000 с учетом установленного коэффициента К=12 за май — декабрь 2000 г. составила 1 808 778 руб. 00 коп., а авансированная заказчиком сумма равна 2 166 282 руб. 90 коп., то суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о возврате ООО СК «Сред-неволжскстрой» неиспользованных средств ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. Н. Д. Кузнецова» согласно ст. 702, 709, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование заказчика о возврате излишне авансированных сумм по договору подряда является правомерным.
С учетом изложенного судебная коллегия не находит оснований для отмены правомерного судебного решения.
Выводы суда соответствуют материалам дела и нормам права.
Руководствуясь ст. 175 п. 1, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ПОСТАНОВИЛА:
решение Арбитражного суда Самарской области от 21.05.2001 и постановление апелляционной инстанции от 30.07.2001 по делу № А 55-1324/01-21 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.
Взыскать с ЗАО СК «Средневолжскстрой», г. Самара, в доход федерального бюджета расходы по госпошлине по кассационной жалобе в размере 4375 руб. 06 коп.
Исполнительный лист выдать.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.
Все темы данного раздела:
Захаров Ю. Ю.
3-38Арбитражная практика о договоре строительного подряда. — М.: ИД «Арбитражная практика», 2004. — 384 с. ISBN 5-98643-001-8
Опираясь на постановления Президиума ВАС РФ и
П. Исполнение договора строительного подряда 132
Обязанности сторон по обеспечению строительства 132
Приложение 141
Сотрудничество
Договора строительного подряда 269
Односторонний отказ заказчика 269
Приложение 276
Отказ заказчика в связи с нарушен
IV. Правовой статус объекта строительства_____________ 355
Приложение 362
Строительство определенного объекта;
2) иные строительные работы, которые не связанны со стро- ительством нового объекта.
Пункт 2 ст. 740 ГК РФ содержит примерный перечень строительных работ: строительство или реконстру
Согласование сроков выполнения строительных работ
Срок выполнения работ - существенное условие договора строительного подряда, без согласования которого договор считается незаключенным (см. п. 4 Обзора практики разрешения споров по договору строи
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.08.2000 по делу № А65-203/2000-СГ2-24
Решением высшего арбитражного суда Республики Татарстан от 30.03.2000 по делу № А65-203/2000-СГ2-24 частично удовлетворен иск ООО «Стройинвест» к заявителю жалобы, с которого в пользу истца взыска
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.06.2001 по делу № А13-387/01-16
Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 90» (далее — ОАО «ПМК № 90») обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственност
Постановление ФАС Уральского округа от 03.12.2003 по делу № Ф09-3534/03-ГК
ОАО «Альфа-Банк» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО «Астрой» о расторжении договора строительного подряда № СП/1 от 16.09.2002 и взыскании неустойки, связанной с проср
Место выполнения работ
Согласование условия о месте выполнения работ, безусловно, влияет на ряд вопросов.
О надлежащем исполнении договора строительного подряда.Это продемонстрировано в постан
Постановление ФАС Центрального округа от 17.01.2002 по делу № А08-3127/00-6
ОАО «Пуск» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОАО «Банк внешней торговли», г. Москва, в лице Белгородского филиала о взыскании 591 350 руб. основного долга.
Решени
Постановление ФАС Уральского округа от 21.05.2003 по делу № Ф09-1234/03-ГК
ОАО фирма «Челябинскагропромстрой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к муниципальному унитарному сельскохозяйственному предприятию «Приозерное» о взыскании 218 637 руб. 15 к
Цена строительных работ
Условию о цене строительных работ посвящены ст. 709 и 746 ГК РФ. Согласно ст. 709 существуют следующие виды цен:
—твердая цена,
—приблизительная цена,
—согласование спосо
Приблизительная цена.
Необходимость проведения дополнительных работ + Существенное превышение сметы в связи с этим => Предупреждение подрядчика об увеличение цены + Согласие заказчика => Изме-
Твердая цена.
Необходимость проведения дополнительного объема работ => Цена не изменяется.
Существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказывае
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.05.2001 по делу № А42-3986/00-2
Банк России в лице Главного управления по Мурманской области (далее — Банк) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сателлит» (далее — О
Постановление ФАС Уральского округа от 25.08.2003 по делу № Ф09-146/03-ГК
Уральское аэрогеодезическое предприятие Федеральной службы геодезии и картографии России обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к администрации г. Туймазы и Туймазинского рай
Применение коэффициентов удорожания строительных работ (индексов цен)
Нередко при заключении договора строительного подряда стороны договариваются о применении при расчетах за выполненные работы коэффициентов удорожания или индексов строительных цен. Преследуемая ц
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.96 №8503/95
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В. Н. Исайчева на решение Высшего арбитражного с
Постановление ФАС Уральского округа от 15.08.2002 по делу № Ф09-1877/02-ГК
Прокурор Свердловской области обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском в защиту интересов ЗАО «Уральский ДСК» к МУП «Управление капитального строительства г. Екатеринбурга» о взыск
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.12.2000 по делу № А12-6484/2000-С28
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.07.2000 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Суд посчитал, что задолженность составляет увеличение цены материалов, с
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.07.96 №95/96
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.03.2003 по делу № А56-15166/02
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная строительно-монтажная компания № 526» (далее — ООО «ССМК-526») обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Множественность лиц на стороне подрядчика
В отношении договора подряда ст. 707 ГК РФ специально урегулирована ситуация, когда на стороне подрядчика участвует несколько лиц. Об особенностях этой ситуации отчасти уже говорилось в главе «Мес
До предъявления требования одним из солидарных под- рядчиков заказчик вправе исполнять обязательство (оплатить ра- боты) любому из них по своему усмотрению;
2) исполнение заказчиком обязательств полностью одному из солидарных подрядчиков освобождает его от исполнения ос- тальным солидарным подрядчикам (каждый солидарный под- рядчик вправе
Распределение строительных рисков
Поскольку строительство, безусловно, связано с рисками, ГК РФ предусматривает специальные нормы о распределении рисков гибели и повреждения объекта строительства между сторонами договора строитель
По обеспечению строительства
У сторон договора строительного подряда существует, в частности, обязанность по обеспечению строительства материалами и оборудованием (ст. 745 ГК РФ). От ее исполнения зависит возможность осущест
Постановление ФАС Центрального округа от 10.12.2002 по делу № А09-7729/01-7
Открытое акционерное общество по производству строительных и отделочных работ (далее ОАО «СИОР»), г. Брянск, обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к строительно-монтажному открытому
От 05.04.2001 по делу № А19-6869/00- 14-Ф02-628/01-С2
Открытое акционерное общество (ОАО) «Иркутскгражданстрой» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к закрытому акционерному обществу «Строительное управление-3» (ЗАО «СУ-3») с иском о взыска
Сотрудничество сторон
Учитывая особое значение строительной деятельности, законодатель в ст. 750 ГК РФ установил правило о сотрудничестве сторон при осуществлении строительства. Согласно п. 1 ст. 750, если при выполнен
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.07.97 № 3136/97
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Ивановской области
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.03.2000 по делу № А05-3329/99-41/21
Коллектив индивидуальных застройщиков «Биохимик» (далее — КИЗ «Биохимик») обратился в Арбитражный суд Архангельской области с иском к открытому акционерному обществу «Архангельский домостроительный
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.10.2001 по делу № А 06-907-8/2001
Истец мотивировал исковые требования заключенным с ООО «Меркурий 777» договором от 14.02.2000 № 9/18225 генподряда на капитальное строительство, во исполнение которого подрядчиком выполнены работы
Проверка заказчиком объекта строительства, экспертиза недостатков (если заявлено требование о ее проведении);
4) составление и подписание акта о приемке работ (если вы- явлены недостатки - подписание акта о приемке работ с замеча- ниями о недостатках);
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2000 № 2986/00
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 03.07.98 и постановление апелляци
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.02.96 № 7842/95
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего и. о. Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации М. К. Юкова, заместителей Председателя А.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.96 №124/96
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 12.10.95 и постановление от 04.12.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.11.2002 по делу № А21-1449/02-С2
Общество с ограниченной ответственностью «Балт-Акво» (далее — ООО «Балт-Акво») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-13» (далее
Ответчику был передан для подписания акт сдачи-приемки работ.
Ответчик в нарушение п. 4.1, 4.2 договора и ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации не подписал акт, в то же время не предъявив каких-либо претензий по поводу недостатков работ. Оплата з
Устранение недостатков в выполненных работах
В случае обнаружения недостатков работ они должны быть устранены. Гражданский кодекс РФ специально урегулировал устранение недостатков только по качеству работ. В то же время нарушение обязательств
Консервация объекта строительства
Последствия консервации объекта строительства описаны в ст. 752 ГК РФ. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законс
Чтобы подрядчик был вправе требовать оплаты отдельных этапов работ, они должны быть выделены, индивидуализирова- ны; также следует предусмотреть обязанности сторон по их сда- че-приемке и оплате.
На случай нарушения заказчиком обязательств по оплате выполненных работ у подрядчика есть право удержать результат работ, а также принадлежащие заказчику оборудование, переданные для переработки (
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.08.99 №3771/99
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решение от 17.04.98 и постановление апелляционной инстанции о
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.09.96 №803/96
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест первого заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 08.08.95 и постановление
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.09.2000 № 4727/00
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского
Односторонний отказ заказчика
Право на односторонний отказ заказчика от исполнения договора подряда предусмотрено ст. 717 ГК РФ. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора.
Постановление ФАС Уральского округа от 22.09.2000 по делу № Ф09-1361/2000-ГК
ТОО «Строитель-77» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ОАО «Челябинское авиапредприятие» о взыскании 1 281 483 руб. 85 коп., в том числе: 794 171 руб. 10 коп. — задолженност
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.05.98 по делу № А56-19063/97
Закрытое акционерное общество «Петро-Инвест» (далее — ЗАО «Пе-тро-Инвест») обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу закрытого типа «
Постановление ФАС Уральского округа от 01.07.2003 по делу № Ф09-1665/03-ГК
ООО «Спецжилстрой» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к ЖСК № 44 о взыскании 451 032 руб. 27 коп. убытков в виде понесенных им затрат на осуществление охраны объекта, расходов п
Если подрядчик не приступает своевременно к исполне- нию договора подряда или выполняет работу настолько медлен- но, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
2) если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик назначит подрядчику разумный срок для устранения недостатков, но под- рядчи
Подрядчик не приступил своевременно к исполнению до говора подряда,
2) работа выполняется настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Для первого случая крайне важно, чтобы в договоре строительного подряда был обозначен н
Невыполнение подрядчиком в назначенный срок требова- ния заказчика об устранении недостатков.
Из этого следует, что право на отказ связано с недостатками работ, выявленными во время выполнения, но до их сдачи заказчику, в процессе контроля и надзора за ходом строительных работ (п. 1 ст. 71
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2000 № 5323/97
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 17.02.97, постановление апелляционной инстанц
Отказ заказчика в связи с изменением цены работ
Поскольку ГК РФ предусмотрены разные способы установления цены работ (твердая или приблизительная цена) и приблизительная цена дает возможность ее изменения без заключения соглашения об изменении
Подрядчик своевременно предупредил об этом заказчика,
5) заказчик не согласен на превышение указанной в договоре подряда цены работ.
Важный момент — существенность превышения приблизительной цены. Указанное понятие в ст. 709 ГК РФ не опр
Односторонний отказ подрядчика
Нормы ГК РФ предусматривают несколько случаев, когда у подрядчика есть право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
• Первый случай связан с исполнением подрядчиком обя
Последствия досрочного расторжения договора
Последствия досрочного расторжения договора строительного подряда прежде всего связаны с решением судьбы имущества, оставшегося в результате строительства, - объектов незавершенного строительства
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.06.2002 № 9205/01
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 11
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 25.02.98 « О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
16. По смыслу ст. 130 ГК РФ и ст. 25 Закона Российской Федерации «Огосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не завершенные строительством об
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.03.98 №7421/97
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решение от 25.12.95 и постановление апелляционной инстанции
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.10.99 №3655/99
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на постановление Федерального арбитражного суда
О договоре строительного подряда
Редактор Е. Е. Енькова
Корректор О. Г. Иванова
Компьютерная верстка: М. Э. Демина
Подписано в печать 08.06.2004. Формат 60x84/16. Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнит
Новости и инфо для студентов