рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Право
/
ПРАВОВЕДЕНИЕ

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

ПРАВОВЕДЕНИЕ

ПРАВОВЕДЕНИЕ - раздел Право, Министерство Образования И Науки Российской Федерации ...

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Хабаровская государственная академия экономики и права»

Кафедра права

ПРАВОВЕДЕНИЕ

(ПРАВО)

Рекомендовано

Дальневосточным региональным учебно-методическим центром(ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для студентов экономических направлений подготовки бакалавров вузов региона

Хабаровск 2012

ББК Х 3

Х 12

Правоведение (Право) : учеб. пособие / сост. И. В. Верещагина, А. В. Денисова, Е. Г. Коваленко. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. – 184 с.

ISBN 978-5-7823-0581-9

Учебное пособие состоит из двух разделов, включающих теоретическую и практическую части. В первом разделе рассмотрены основные понятия теории государства и права с использованием схем и таблиц. Во втором разделе предложены темы практических занятий, включающие помимо теоретических вопросов перечень нормативных правовых актов, задачи, задания, тесты к каждой теме. Учебное пособие составлено для бакалаврантов, обучающихся по всем направлениям всех профилей экономических вузов региона

Рецензенты:

В.В. Кулыгин, доктор юрид. наук, профессор, директор Дальневосточного филиала ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ», г. Хабаровск

В.П. Кузьмин, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой правоведения ФГБОУ ВПО «ТОГУ»

Учебное издание

Верещагина Ирина Васильевна

Денисова Анна Владимировна

Коваленко Елена Геннадьевна

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие ISBN 978-5-7823-0581-9 Редактор Г. С. Одинцова

Введение

Правовая грамотность граждан является необходимым условием обеспечения развития правового государства. Дисциплина «Правоведение (Право)» изучается бакалаврантами всех направлений разных профилей экономических вузов региона в составе основных образовательных программ высшего профессионального образования. Знание порядка и условий реализации, в том числе применения норм права с учётом отраслевой специфики является определяющим в формировании правовой культуры обучающихся.

Учебное пособие состоит из двух разделов, включающих теоретическую и практическую части. В теоретической части раскрыты основные вопросы теории государства и права, без понимания которых невозможно познание отдельных отраслей права. Данная часть является результатом анализа ряда учебников, учебных пособий по теории государства и права, которые приведены в библиографическом списке. Прежде чем выполнять задания и решать задачи студентам следует разобрать основные правовые категории, среди которых – норма права, нормативный правовой акт, правоотношение, юридическая ответственность, правонарушение и некоторые другие. В данном пособии в отдельной таблице представлена краткая характеристика основных отраслей российского права: конституционного, административного, уголовного, финансового, таможенного, экологического, гражданского, трудового, семейного, гражданского процессуального, арбитражного процессуального, уголовного процессуального и основные вопросы международного права. Студентам необходимо научиться различать особенности правоотношений, регулируемых нормами различных отраслей права с учётом их предмета, метода, отраслевых источников.

Практическая часть содержит темы практических занятий, задачи и задания, тесты и перечень нормативных правовых актов к каждой теме. Условия заданий и задач предложены с учётом тенденций правоприменения и последних изменений в законодательстве. Ввиду того, что настоящее учебное пособие разработано для бакалаврантов неюридических направлений, авторы сочли уместным большее количество тем посвятить изучению вопросов гражданского и трудового права.

Комплексный характер пособия позволяет повысить качество обучения и использовать модульно-рейтинговую систему оценок успеваемости бакалаврантов.

Задача пособия состоит в том, чтобы научить бакалаврантов ориентироваться в системе законодательства, применять правовые нормы в общественной и профессиональной деятельности, повысить уровень правосознания, правовую культуру, уважение к закону.

Методические рекомендации к изучению литературы и

Нормативных актов

Изменение экономической, политической жизни общества, государства отражается на развитии законодательства. Это следует учитывать при работе с… Особое внимание необходимо уделить изучению Конституции Российской Федерации –… Чтобы не допустить ошибки при работе с нормативным правовым актом, определите, с какого момента данный нормативный акт…

Основные признаки федеративного государства

· В состав Федерации входят относительно самостоятельные субъекты. Степень суверенности отдельных субъектов Федерации может отличаться. · В Федерации существуют два уровня государственного аппарата: федеральный и… · Наличие двойного гражданства, хотя чаще всего на практике особых юридических последствий не порождающего.

Основные признаки унитарного государства

Государства: Дания, Норвегия, Италия, Швеция, Португалия, Франция и другие.

· Единство территории; деление исключительно по административно-территориальному признаку.

· Единая структура государственного аппарата на территории всей страны, распространяющего свою юрисдикцию в равной степени в отношении всех территориальных единиц.

· Административные территориальные единицы имеют в основном равный юридический статус по отношению к центральным органам; не обладают политической самостоятельностью.

· Единое гражданство.

· Единая система права, основу которой составляет единая для всего государства Конституция.

· Единая судебная система.

· Одноканальная система налогов.

· Другие.

Политические режимы

–демократические; –антидемократические. Признаки демократических режимов:

Правовое государство и гражданское общество

Соотношение государства и общества

Общество – это устойчивое объединение людей, проживающих на одной территории, имеющих общий язык, культуру, образ жизни.

Государство – это организация политической власти общества. Государство вышло из общества на определённом этапе его развития. Общество предшествует появлению государства и часто сохраняется после распада государства («постсоветское» общество после распада СССР).

Признаки правового государства

· верховенство права, конституции и её прямое действие;

· человек – высшая ценность в государстве;

· признание, соблюдение, обеспечение прав и свобод человека – обязанность государства;

· взаимная ответственность человека и государства;

· принцип разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную;

· наличие развитого гражданского общества;

· соблюдение законности во всех сферах общественной жизни;

· соответствие внутригосударственного законодательства общепризнанным принципам и нормам международного права;

· контроль общества над властью, наличие свободных регулярных, демократических выборов;

· независимость и высокий авторитет суда;

· соответствие национального законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права и др.

Гражданское общество

Гражданское общество формирует три начала – индивидуальное, коллективное, государственное. Силой, связующей личность и общество, является… Становлению и развитию гражданского общества способствуют три фактора: – правовой характер государства;

Глава 2. ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ. ПОНЯТИЕ ПРАВА В ОБЪЕКТИВНОМ И СУБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛАХ

Понятие, признаки и сущность права

Признаки права: -волевой характер; -общеобязательность;

Понятие права в объективном и субъективном смыслах

Объективное право (или собственно право) – это система общеобязательных, формально определённых юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых… Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, призванная… Объективное право Система общеобязательных, формально-определённых, неперсонофицированных, …

Структура логической правовой нормы

Норма права как первичный элемент системы права имеет внутреннюю структуру.

Норма права

Иногда в статье закона формулируется только часть правовой нормы, а другие её… · статья нормативного правового акта совпадает с правовой нормой;

Классификация правовых норм

Принадлежность правовой нормы к той или иной разновидности определяет назначение нормы, особенности её изложения, регулятивные возможности и т.д. Юридической науке известны различные виды правовых норм.

I. По отраслевой принадлежности (правовые нормы):

– нормы конституционного права;

– нормы административного права;

– нормы финансового права;

– нормы гражданского права;

– нормы трудового права;

– нормы уголовного права и других отраслей права.

II. По способу установления правил поведения (наличие (отсутствие) у субъекта возможности выбора поведения; по методу правового регулирования)

Нормы права

Императивные Диспозитивные

- не допускают выбор поведения - содержат запреты, властные предписания, отступления от которых не допускаются.

- предоставляют субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей; - при отсутствии такой договоренности вступает в действие предписание, содержащееся в правовой норме.

III. По характеру правила поведения

Нормы права

Регулятивные Охранительные

(закрепляют субъективные права, возлагают юридические обязанности) - управомачивающие; - обязывающие; - запрещающие.

(определяют средства защиты прав и законных интересов от нарушений, предусматривают санкции) - уголовно-правовые; - дисциплинарные; - административные; - налоговые; - другие.

IV. По техническим приёмам установления правил поведения

Нормы права

Определённые Бланкетные Отсылочные

непосредственно содержат описание правила поведения в статье, в которой она излагается.

делают отсылку в самом общем виде к нормативному правовому акту в целом или к его части.

содержат ссылку на правило поведения, закреплённое в конкретных статьях данного нормативного правового акта.

V. По степени обобщенности содержания

Нормы права

Нормы-принципы Общие нормы Конкретные

(специальные)

нормы

VI. По назначению в механизме правового регулирования

Нормы права

Материальные Процессуальные

Материальные и процессуальные (процедурные). Если материальная норма предусматривает содержание действий по правовому регулированию общественных отношений, то процедурная норма определяет формы, в которых материальная норма должна быть реализована. Процедурными являются нормы, устанавливающие порядок работы представительных органов, принятия законов и иных актов и т.д.

Глава 4. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА. ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Правовой обычай – санкционированное государством правило поведения, утвердившееся в обществе в результате многократного повторения (ставшее традицией). Правовыми становятся общепризнанные одобряемые государством обычаи. Государство придает им обязательную юридическую силу и превращает в официальный государственный инструмент (древние правовые обычаи: Законы 12 таблиц, Русская правда и др.).

В настоящее время правовые обычаи применяются в государствах Азии, Африки, Латинской Америки и международном праве. В национально-правовых системах развитых государств роль правовых обычаев невелика. В России применение обычаев ограничено законодательно, например, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает только обычаи делового оборота.

Юридический прецедент (судебный или административный) – письменное или устное решение судебного или административного органа, ставшее образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем. Один из главных источников права в странах англосаксонской правовой семьи (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.).

В Российской Федерации характер судебного прецедента имеют руководящие разъяснения Пленума Верховного суда РФ, являющиеся обязательными для всех судов. Правоположения, выработанные Верховным судом РФ, компенсируют отставание норм права от динамики общественных отношений.

Правовая доктрина – компетентное суждение по правовым вопросам на определённом этапе исторического развития признавалась источником права. Выдающиеся римские юристы имели право давать разъяснения, обязательные для судов. В Средние века в качестве источников права в европейских судах использовались комментарии глоссаторов. В англоязычных странах судьи нередко обосновывают свои решения ссылками на трактаты виднейших английских юристов Брыктона и Глэнвила. В мусульманском праве официальное юридическое значение имеют выводы Абу-Ханифы и других знатоков ислама. В Российском государстве правовая доктрина не признаётся официальным источником права. Однако все юристы-практики пользуются научными комментариями законов.

Договоры нормативного содержания – это соглашения различных субъектов права, которые содержат общие правила, регулирующие отношения сторон. Нормативные договоры являются источниками права преимущественно в области международных отношений. Международные договоры выступают в качестве непосредственных источников права либо являются основанием для издания нормативных актов закрепляющих достигнутые отношения.

Нормативный правовой акт – это правотворческий документ, принятый в установленном порядке компетентным органом и создающий новые правовые нормы.

Нормативный правовой акт является основным источником права в Российской Федерации и в странах романо-германской (континентальной) правовой системы (Франция, Германия, Австрия и др.).

ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Правовой акт – акт компетентного государственного органа, органа местного самоуправления либо уполномоченного должностного лица, направленный на достижение определённого юридического результата.

Правовые акты

Нормативные	Правоприменительные	Интерпретационные (акты толкования)
-Федеральный конституционный закон - Федеральный закон - Указ Президента РФ -постановление Правительства РФ и др.	- акты судебных органов (решение, приговор суда по конкретному делу); - акты следственных органов (постановление о возбуждении уголовного дела и др.); - акты органов контроля и надзора (налоговых органов, антимонопольных органов и др.); - другие.	- постановления пленума Верховного суда РФ - постановления пленума Высшего арбитражного суда - постановления Конституционного суда РФ и др.

Глава 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ :

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ

Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый (изданный) в определённой форме правотворческим органом в пределах его компетенции, направленный на установление, изменение или отмену правовых норм1.

Нормативный правовой акт – основной источник права в Российской Федерации.

Виды нормативных правовых актов

Важное значение на практике имеет классификация нормативных правовых актов по юридической силе.

Виды нормативных правовых актов по юридической силе

Особое место среди источников российского права в настоящее время занимают нормы международного права. Так, в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные…

Особенности действия нормативных правовых актов

Нормативные правовые акты действуют

во времени в пространстве по кругу лиц Действие нормативного правового акта во времени

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц

Нормативные правовые акты могут действовать в отношении:

– всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства;

– отдельных категорий граждан (военнослужащих, беженцев, безработных, несовершеннолетних и др.);

– определённых организационно-правовых форм юридических лиц, организаций определённого рода деятельности (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и др.); кредитные организации, политические партии и др.

Глава 6. ПРАВООТНОШЕНИЕ : ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ, ВИДЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Правоотношение (правовые отношения) – общественные отношения, урегулированные нормами права, участники которых являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, одна из форм реализации права.

Признаки правоотношения:

· волевой характер;

· возникают на основе норм права;

· охраняются государством;

· субъекты обладают субъективными правами и юридическими обязанностями.

Элементы состава правоотношения

Субъекты (участники)	Содержание	Объекты
- государство, субъекты РФ, муниципальные образования; - физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства); - организации, в т.ч. юридические лица (коммер-ческие и некоммерческие организации)	- субъективные права; - юридические обязанности	- материальные блага; - нематериальные блага; - действия субъектов правоотношения; - результаты действий субъектов правоотношения

Субъекты (участники) правоотношений – лица, наделённые государством через правовые нормы способностью быть носителями прав и обязанностей; лица, обладающие определённой правосубъектностью.

Правосубъектность1

Правоспособность Дееспособность …

Содержание правоотношения

Субъективное право – мера возможного поведения субъекта, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц

Юридические обязанности – возложенная на обязанное лицо мера должного поведения в целях удовлетворения интересов управо-моченного субъекта и обеспеченная прину-дительной силой государства

Субъективному праву одного участника правоотношения должна корреспондировать (соответствовать) юридическая обязанность другого участника.

Правомочие	мера должного поведения
Правотребование	удовлетворение интересов управомоченного субъекта
Правопритязание	обязанность претерпеть лишения (юридическая ответственность)

Объекты правоотношений – это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений; те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают правоотношения.

Виды правоотношений:

по отраслям права:

– конституционные (пример: отношения по поводу проведения референдума);

– административные (в сфере государственного управления);

– гражданско-правовые (аренда, купля-продажа и др.);

– финансовые (принятие, исполнение бюджета);

– семейные (заключение брака, алиментные и другие отношения);

– правоотношения иных отраслей права;

по содержанию:

– регулятивные;

– охранительные;

по характеру:

– процессуальные;

– материальные;

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ : ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Юридические факты – конкретные фактические жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Признаки юридических фактов:

· предусмотрены нормами права;

· вызывают определённые правовые последствия (возникновение, изменение, прекращение правоотношений, аннулирование других юридических фактов);

· объективированы (выражены) вовне (должны произойти именно в реальной действительности);

· подтверждены документально (справкой, иными документами, за исключением общеизвестных и очевидных фактов);

· затрагивают интересы личности, отдельных групп, общества, государства (то есть содержательны с социальной точки зрения);

· выражаются в наличии либо отсутствии тех или иных явлений, событий,

действий;

· имеют место на определённом пространстве и в определённое время;

· конкретны и индивидуальны.

Юридические факты

По правовым последствиям По волевому признаку

- правоустанавливающие - события (не зависят от воли человека)

- правоизменяющие - деяния (действия и бездействия)

- правопрекращающие (зависят от воли человека)

Деяния

Правомерные Неправомерные

- преступления;

- административные

Юридические Юридические правонарушения;

поступки акты- дисциплинарные

- проступки и т.п.

Сложные юридические факты – юридические факты, которые состоят из нескольких элементов.

Фактический состав – это система юридических фактов, порождающих в совокупности юридические последствия.

Глава 7. СИСТЕМА ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные элементы правовой системы, их соотношение

Система права

Система законодательства

Объективно существующее внутреннее строение права; его подразделение по отраслям и институтам. Внутреннее единство системы права образуют следующие элементы: - норма права; - правовой институт; - подотрасль права; - отрасль права Эти элементы взаимосвязаны, но в то же время разграничены между собой. Система права выступает в качестве содержания.

Внешняя форма права; система нормативных правовых актов, закреп-ляющих правовые нормы различных правовых институтов и отраслей права. Система права и система законодательства не совпадают, но тесно взаимодействуют, так как один нормативный правовой акт может регулировать разнородные общественные отношения(то есть содержать нормы различных отраслей права) Система законодательства рассматривается как форма.

Самым крупным разграничением системы права, распространённым в странах континентального права, является деление права на публичное и частное.

Право

Публичное	Частное
Образуют отрасли права, которые регулируют правоотношения, обеспе-чивающие общий, совокупный (пуб-личный) интерес (конституционное право; финансовое право; административное право; и некоторые др.)	Образуют отрасли права, которые регулируют отношения, выражающие частные интересы, основанные на независимости, самостоятельности участников этих отношений (гражданское право, семейное и некоторые др.)

В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права.

Отрасли права

Материальные

Процессуальные

Нормы материальных отраслей права оказывают воздействие на общественные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирования

Нормы процессуальных отраслей права регулируют отношения, возникающие в процессе расследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных дел, дел об административных правонарушениях и др.; закрепляют процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты материального права

Отрасли права в Российской Федерации

Отрасль права – совокупность правовых норм, образующая обособленную часть системы права и регулирующая качественно однородные общественные отношения специфическим методом.

Отрасль права характеризуется:

· предметом правового регулирования;

· методом правового регулирования.

Предмет правового регулирования – (материальный критерий) – качественно однородные общественные отношения, урегулированные нормами одной отрасли права.

Метод правового регулирования – (формальный, юридический критерий) – совокупность юридических приёмов и средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных, обособленных общественных отношений.

Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод – как регулирует.

Метод правового регулирования

В основе – равенство сторон, возможность субъектов права…

Глава 8. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Правовая система – совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития того или иного государства.

Среди элементов правовой системы выделяют систему права, систему законодательства, правовую идеологию, юридическую практику, правосознание, правовую культуру и др.

Следует учитывать, что категории «правовая система» и «система права» соотносятся как часть и целое; данные понятия различаются по объёму и имеют разные структурные элементы.

Правовые семьи

Правовые семьи – это совокупность национальных правовых систем, имеющих сходные признаки.

Существуют различные классификации правовых систем в зависимости от признаков правовых семей:

- романо-германская правовая семья (континентальное право);

- правовая семья общего права (англосаксонская);

- семья традиционного (обычного) права;

- семья религиозного (мусульманского) права;

- славянская правовая семья (система коллективистского права).

Вставить развернутый Виды правовых семей 3 листа

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Глава 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Юридическая ответственность – это обязанность лица, совершившего правонарушение, претерпеть лишения государственно-властного характера. Кроме того юридическая ответственность рассматривается как мера государственного принуждения, а также как особый вид правоотношений.

Основные признаки юридической ответственности:

– основание – факт совершения правонарушения;

– устанавливается государством, предусматривается нормативными правовыми актами;

– носит неблагоприятный характер;

– обеспечивается принудительной силой государства;

– осуществляется в процессуальных формах.

Функции юридической ответственности:

– функция кары за совершение правонарушения;

– правовосстановительная;

– превентивная;

– воспитательная.

Принципы юридической ответственности:

– неотвратимость; - ответственность только за вину;

– законность; - обоснованность;

– справедливость; - целесообразность;

– гуманизм; - индивидуализация наказания.

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность:

· отсутствие события и состава правонарушения;

· недостижение лицом, совершившим противоправное деяние (на момент совершения правонарушения), установленного законом возраста;

· невменяемость лица;

· крайняя необходимость, необходимая оборона;

· издание акта амнистии;

· истечение сроков, предусмотренных для привлечения к определённому виду юридической ответственности;

· смерть лица, совершившего противоправное деяние;

· отсутствие общественной опасности, малозначительность;

· казус (случай) – причинение вреда в результате обстоятельств, которые лицо не могло предвидеть и предотвратить;

· выполнение приказа (военнослужащим);

· некоторые другие, установленные законом.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ : ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ

Правонарушение – основание юридической ответственности;

противоправное, общественно вредное, виновное деяние деликтоспособного лица.

Признаки правонарушения:

- противоправность;

- общественный вред (опасность);

- виновное деяние (действие или бездействие);

- законодательное закрепление состава правонарушения и юридической ответственности за данное деяние;

Состав правонарушения

Формальный Фактический те элементы, которые закреплены нормами права совершённые в действительности…

РАЗДЕЛ II. Практическая часть

Практическое занятие 1. Основы теории государства и права

План

1. Государство: понятие, признаки, форма.

1.1. Правовое государство: понятие, признаки.

2. Право: объективное и субъективное.

3. Норма права: понятие, признаки, виды, структура.

4. Источники права: понятие, признаки, виды.

5. Правовые акты: понятие, виды.

5.1. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды.

6. Правоотношение: понятие, виды, состав. Юридические факты.

7. Система российского права: общая характеристика отраслей права.

7.1. Место международного права в системе права.

8. Правовые системы современности.

9. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.

9.1. Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О Государственном флаге Российской Федерации: ФКЗ от 8 декабря 2000 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. О Государственном гербе Российской Федерации: ФКЗ от 8 декабря 2000 г. //… 4. О Государственном гимне Российской Федерации: ФКЗ от 8 декабря 2000 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Заполните таблицу элементов формы государства, перечисленных в ст. 1 Конституции РФ. Укажите статьи других глав Конституции РФ, которые подробно эти элементы характеризуют.

Форма правления	Форма государственного устройства	Политический режим

2 . Составьте таблицу "Виды норм права".

Вид нормы права	Определение вида нормы права	Пример (с указанием нормативного правового акта)

3.Какие из перечисленных ниже правовых актов относятся к нормативным правовым актам: Конституция РФ, приговор суда, Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», протест прокурора, Устав Хабаровского края, Устав городского округа г. Хабаровска, определение суда, Указ Президента РФ о назначении федеральным министром П., постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении Трудового кодекса РФ», трудовой договор? Укажите пределы действия этих актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.

4. О каком виде юридической ответственности идёт речь в следующих статьях нормативных правовых актов:

а) «Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего»;

б) «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламорас-пространителем законодательства о рекламе влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от четырёх тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятисот тысяч рублей»;

в) «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев»;

г) «Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат».

Назовите нормативные правовые акты с указанием статей, которыми предусматриваются вышеперечисленные виды юридической ответственности. Проанализируйте составы правонарушений, указанных в пп. б) ив), выделив субъект, субъективную сторону, объект, объективную сторону.

5. Приведите примеры конституционного, административного, налогового, семейного, экологического правоотношений, раскрыв их субъекты, объекты и содержание. Укажите юридические факты, послужившие основанием их возникновения.

Тесты

1. Республика является:

а) формой государственного устройства;

б) политическим режимом;

а) формой правления;

2. Основанием юридической ответственности является:

а) приказ;

б) деяние;

в) правонарушение.

3. Признаком правовой нормы является:

а) персонифицированность;

б) общеобязательность;

в) ограничение по сроку действия.

4. Императивные нормы:

а) дают выбор поведения;

б) содержат запреты и обязательные к исполнению предписания;

в) нет верных ответов.

5. Невменяемость – это состояние физического лица, при котором оно не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие:

а) хронического психического расстройства;

б) алкогольного либо наркотического опьянения;

в) оба ответа верны.

6. Аналогия закона и аналогия права:

а) не допускается в российской правоприменительной практике;

б) не допускается в гражданском, семейном праве РФ:

в) не допускается в уголовном, административном праве РФ.

7. Для романо-германской правовой системы характерно:

а) отсутствие чёткого разделения права на частное и публичное;

б) нормативный правовой акт является основным источником права;

в) суды являются правотворческими органами.

8. Субъектами правоотношений могут быть:

а) государство, граждане, иностранцы, лица без гражданства;

б) новорождённые; лица, не достигшие 16 лет;

в) оба ответа верны.

9. Деликтоспособность – это:

а) способность субъекта быть носителем прав и обязанностей;

б) способность субъекта нести юридическую ответственность за противоправное деяние;

в) способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

10. К источникам права относятся:

а) нормативный правовой акт;

б) судебный прецедент;

в) оба ответа верны.

Практическое занятие 2. Основы конституционного права России

План

1. Предмет, метод, система и источники конституционного права.

1.1. Конституция Российской Федерации: юридические свойства, особенности принятия и внесения поправок.

2. Основы конституционного строя Российской Федерации.

3. Конституционно-правовые основы правового статуса человека и гражданина.

3.1. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

3.2. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.

4. Гражданство Российской Федерации.

5. Федеративное устройство Российской Федерации: состав, принципы.

5.1. Правовой статус Российской Федерации.

5.2. Правовой статус субъектов Российской Федерации.

6. Избирательное право в Российской Федерации: основные принципы, система.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16… 4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Законодательное собрание края направило на заключение эксперту проект Закона края «Об охране окружающей природной среды». В заключении эксперт указал, что принятие данного Закона нецелесообразно, так как:

1) законодательство об охране окружающей среды в соответствии со ст. 72 Конституции РФ находится в совместном ведении Федерации и её субъектов;

2) в действующий Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» Государственной думой РФ готовится внесение существенных изменений и в такой ситуации невозможно обеспечить соответствие Закона края Федеральному закону «Об охране окружающей природной среды»;

3) между Федерацией и краем был заключён договор о разграничении полномочий и предметов ведения, согласно которому сохранение и рациональное использование природных ресурсов края находится в совместном ведении Федерации и края. Данный договор по иному регулирует отношения по поводу охраны окружающей природной среды, чем это предусмотрено проектом закона края. Дайте правовую оценку заключению эксперта.

2. Гражданка России Яковлева вышла замуж за гражданина Франции Дюбуа и выехала на постоянное место жительство во Францию. Через два года у этих супругов на территории Франции родился ребёнок. Гражданином какого государства он является? Раскройте основания приобретения и прекращения российского гражданства. Как влияет на гражданство России вступление в брак с иностранным гражданином?

3. Гражданин Польши Радзинский в течение многих лет работал и продолжает работать строителем в России. Он достиг пенсионного возраста и решил вступить в Демократическую партию и профсоюз строителей, а также приобрести дом с земельным участком, полагая, что так ему будет проще получить пенсию в России, не меняя гражданства.

Ему отказали в пенсии, как иностранцу, не приняли в партию и профсоюз, отказали в оформлении сделки на дом и земельный участок. Какой отказ является правомерным? Свой ответ обоснуйте.

4. В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении Воробьёва со стороны сотрудников правоохранительных органов применялось физическое насилие, обращение, унижающее достоинство личности. Родственникам сообщили, что во избежание сурового наказания им следует убедить Воробьёва дать признательные показания. В местной газете была опубликована статья, в которой Воробьёва называли мошенником, виновным в совершении тяжкого преступления. Какие конституционные гарантии и права человека были нарушены в данной ситуации? В какие органы государственной власти следует обжаловать подобные действия?

5. С 01 июля 2012 г. вступает в силу федеральный закон, вносящий изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и устраняющий административную ответственность за деяние, ранее признаваемое административным правонарушением. Рядом лиц в июне 2012 г. были совершены подобные противоправные деяния, за которые действующим на тот момент федеральным законом предусматривалась административная ответственность. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершённых в июне, назначено на июль 2012 г. Каков порядок применения нормативного правового акта в данном случае? Какой закон, согласно Конституции РФ, не имеет обратной силы?

Тесты

1. Нормами конституционного права регулируются:

а) правоотношения по поводу привлечения работника к материальной ответственности;

б) выборы депутатов в законодательный орган государственной власти субъекта РФ;

в) досмотр транспортного средства.

2. Ограничение прав человека и гражданина в целях охраны конституционного строя, правопорядка возможно:

а) постановлением Правительства РФ;

б) федеральным законом;

в) указом Президента РФ.

3. В ведении Российской Федерации находится:

а) уголовное законодательство;

б) административное законодательство;

в) лесное законодательство.

4. В случае противоречия между федеральным законом и законом субъекта РФ, принятым по предметам ведения субъекта РФ, действует:

а) федеральный закон;

б) закон субъекта РФ;

в) указ Президента РФ.

5. Каждый имеет право не давать показания против:

а) близких родственников, круг которых определён федеральным законом;

б) своих друзей;

в) своих малолетних родственников.

6. Какой закон не имеет обратной силы:

а) закон, смягчающий ответственность;

б) закон, устраняющий ответственность;

в) закон, устанавливающий или отягчающий ответственность.

7. Пассивным избирательным правом в России не обладает:

а) гражданин РФ, достигший 18 лет и отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу;

б) гражданин РФ, достигший 18 лет, содержащийся в следственном изоляторе, в отношении которого ведётся предварительное следствие;

в) гражданин РФ, в отношении которого назначен административный арест.

8. В Российской Федерации не подлежит ограничению:

а) право частной собственности;

б) достоинство личности;

в) право на образование.

9. Апатриды – это:

а) лица, имеющие двойное гражданство;

б) лица без гражданства;

в) иностранные граждане.

10. Основанием прекращения гражданства Российской Федерации является:

а) выход из гражданства РФ;

б) вступление в брак с иностранным гражданином;

в) совершение особо тяжкого преступления.

Практическое занятие 3. Система органов государственной власти и местного самоуправления в России

План

1. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия, основания прекращения полномочий.

2. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации.

2.1. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, компетенция.

2.2. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, компетенция.

2.3. Законодательный процесс: понятие, стадии, их общая характеристика.

3. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, компетенция.

4. Судебная система в Российской Федерации.

4.1. Конституционный суд Российской Федерации.

4.2. Суды общей юрисдикции: система, подведомственность дел.

4.3. Арбитражные суды: система, подведомственность дел.

5. Прокуратура Российской Федерации: правовое положение.

6. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.

7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О Правительстве Российской Федерации : ФКЗ от 17 декабря 1997 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. О судебной системе Российской Федерации : ФКЗ от 31 декабря 1996 г. // СПС… 4. О Конституционном суде Российской Федерации : ФКЗ от 21 июля 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. В ходе проведённой проверки, организованной полномочным представителем Президента РФ в федеральном округе, были установлены факты неисполнения указов и распоряжений Президента РФ главами ряда субъектов Российской Федерации в пределах данного федерального округа, использование не по назначению средств федерального бюджета. По результатам проверки сотрудниками аппарата полномочного представителя Президента к ряду нарушителей были применены дисциплинарные взыскания, а некоторые из них отстранены от занимаемой должности. Раскройте полномочия представителя Президента РФ в федеральном округе. Дайте правовую оценку ситуации.

2. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект федерального конституционного закона. За данный законопроект в первом чтении проголосовало 227 депутатов Государственной думы. Может ли законопроект считаться принятым в первом чтении? Каковы отличия законодательного процесса, связанные с принятием федерального конституционного закона и федерального закона?

3. Муниципальный служащий Антонов был выдвинут кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования. В избирательной комиссии муниципального образования ему разъяснили, что он как муниципальный служащий не вправе быть депутатом, и в случае избрания его депутатом, Антонов должен будет оставить муниципальную службу. Дайте правовую оценку ситуации. Раскройте ограничения, связанные с муниципальной службой.

4. Главой муниципального образования издано распоряжение, влекущее нарушение прав человека. Данный факт установлен решением суда, в котором также указана необходимость приведения в соответствие с действующим законодательством распоряжения главы муниципального образования. Названное должностное лицо не приняло мер по исполнению решения суда в указанные сроки. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации издало правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования. Есть ли в данном случае основание для отрешения от должности главы муниципального образования? Раскройте основания и порядок отрешения от должности главы муниципального образования и главы местной администрации. Какие органы осуществляют контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления, их должностных лиц?

5. Законодательная дума края установила, что залежи местной белой глины могут находиться только в собственности края. В законе края сделана ссылка на п. 3 ст. 212 и п. 2 ст. 313 Гражданского кодекса РФ.

Дайте анализ закона края с точки зрения ст. 9 Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, постановлений Конституционного суда РФ. Раскройте правовую природу постановлений Конституционного суда РФ.

Тесты

1. Депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ избираются:

а) по пропорциональной системе;

б) по мажоритарной системе;

в) по смешанной системе.

2. Муниципальным образованием является:

а) г. Хабаровск;

б) г. Москва;

в) оба ответа верны

3. Срок полномочий Президента РФ:

а) 4 года;

б) 6 лет;

в) 5 лет.

4. Объявление амнистии относится к ведению:

а) Президента РФ;

б) Правительства РФ;

в) Государственной думы Федерального собрания РФ.

5. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае противоречия их Конституции РФ, федеральным законам, указам Президента РФ могут быть отменены:

а) Государственной думой;

б) Президентом РФ;

в) Советом Федерации.

6. Выберите верное высказывание:

а) органы местного самоуправления формируются органами законодательной власти субъектов РФ;

б) органы местного самоуправления самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти;

в) органы местного самоуправления строятся на основе принципа разделения властей.

7. Правом отлагательного вето относительно федерального закона обладает:

а) Президент РФ;

б) Правительство РФ;

в) Конституционный суд РФ.

8. Дело о взыскании неустойки по договору поставки между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем будет рассматривать:

а) арбитражный суд;

б) суд общей юрисдикции;

в) Конституционный суд РФ.

9. Судей краевого суда общей юрисдикции назначает:

а) законодательный орган государственной власти края;

б) Президент РФ;

в) Председатель Верховного суда РФ.

10. Отставка Правительства РФ относится к компетенции:

а) Федерального собрания;

б) Конституционного суда РФ;

в) Президента РФ.

Практическое занятие 4. Основы административного права России

План

1. Предмет, метод, система, источники административного права. Административные правоотношения: особенности, виды.

2. Органы исполнительной власти как субъекты административных правоотношений.

3. Государственная и муниципальная служба: понятие, принципы, виды.

4. Физические лица (граждане) и организации как субъекты административных правоотношений; защита их прав.

5. Административная ответственность: особенности; законодательство об административной ответственности.

5.1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.

5.2. Административные наказания: понятие, виды, общая характеристика.

5.3. Назначение административных наказаний.

5.4. Подведомственность дел об административных правонарушениях.

5.5. Производство по делам об административных правонарушениях: стадии, их общая характеристика.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. О лицензировании отдельных видов деятельности : ФЗ от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ… 4. О полиции : ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Директор ООО «Автодорожник» Грибов был привлечён к административной ответственности в связи с тем, что его автобусный парк осуществляет междугородние пассажирские перевозки, в то время как в лицензии, выданной ООО «Автодорожник», указаны лишь внутригородские перевозки. Начальник филиала городского отделения Российской транспортной инспекции вынес постановление о назначении в отношении Грибова штрафа и об аннулировании лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

Грибов обратился в суд с жалобой на данное постановление и просил его отменить, так как он впервые привлекался к административной ответственности за нарушение лицензионных требований и условий, а также в связи с тем, что не указан срок, на который он лишался лицензии.

Суд отменил решение начальника филиала отделения Российской транспортной инспекции, поскольку оно противоречит закону, в соответствии с которым за одно административное правонарушение может быть наложено только одно основное административное наказание. Оцените ситуацию.

2. На концерте одной из популярных молодёжных групп зрители обнаружили, что выступают «двойники». В певцов полетели пустые бутылки, зал негодовал. Возмущённые зрители вышли в фойе и стали требовать от администрации возврата стоимости купленных билетов. Администрация вызвала полицию. Прибывшие сотрудники полиции потребовали от зрителей разойтись. Зрители отказались разойтись пока не получат деньги за билеты. Тогда сержант Петренко применил слезоточивый газ, а рядовой Удальцов, воспользовавшись резиновой дубинкой, стал разгонять толпу.

Дайте правовую оценку действиям сотрудников полиции. Какие меры административного принуждения были использованы и законно ли их применение?

3. В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, налоговой инспекцией совместно с органами Роспотребнадзора проведена проверка, в ходе которой был установлен факт отсутствия ценников на товарах, продажа товаров без применения контрольно-кассовой техники, продажа продуктов питания по истечении установленного срока годности.

Указанными органами вынесены постановления о назначении на индивидуального предпринимателя штрафа за нарушение правил торговли. Правомерны ли действия должностных лиц указанных органов?

Какими контрольными и надзорными полномочиями наделены налоговые органы и органы Роспотребнадзора? Укажите нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения проверок этими органами, их должностными лицами.

4. Законом субъекта Российской Федерации «Об административной ответственности за задержку выплаты заработной платы» установлена административная ответственность руководителей организаций независимо от форм собственности, органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей без образования юридического лица за наличие задолженности по начисленной заработной плате в размере, превышающем трёхкратную среднемесячную заработную плату, в данной организации в виде дисквалификации сроком до двух лет или штрафа в размере 5 000 рублей; за те же действия, совершённые лицом, которое в течение года было подвергнуто административному наказанию за указанное нарушение, в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Миронов и другие служащие обратились в областной суд с жалобами, обосновав свои требования тем, что областной закон принят с превышением полномочий субъекта Российской Федерации, противоречит федеральному законодательству, ущемляет права граждан. Дайте правовую оценку ситуации.

Городская администрация приняла постановление «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного состояния городской территории», в котором установила, что несоблюдение чистоты и порядка в городе, в том числе эксплуатация загрязнённых автотранспортных средств в городской черте, влечёт наложение административного штрафа на водителей с помещением автотранспортного средства на арестплощадку.

Проанализируйте данную ситуацию. Какое решение должен принять суд?

Тесты

1. Нормами административного права регулируются:

а) правоотношения по поводу взыскания пени по договору подряда;

б) правоотношения по поводу получения лицензии;

в) перевод на другую работу.

2. Законы субъектов РФ, предусматривающие административную ответственность, в качестве административного наказания могут устанавливать:

а) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

б) административный арест;

в) административный штраф.

3. Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся административному наказанию:

а) 2 года;

б) 1 год;

в) не установлен законодательством.

4. Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает:

а) Президент РФ;

б) Председатель Правительства РФ;

в) Федеральное собрание РФ.

5. Административным наказанием является:

а) предупреждение;

б) административное задержание;

в) лишение свободы.

6. Мерами обеспечения производства по делу об административном правонарушении являются:

а) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства;

б) дисквалификация;

в) арест товаров, транспортных средств, иных вещей.

7. К государственным органам исполнительной власти относятся:

а) антимонопольные органы;

б) союз предпринимателей;

в) оба ответа верны.

8. Административная ответственность устанавливается:

а) Кодексом РФ об административных правонарушениях;

б) законами субъектов РФ;

в) оба ответа верны.

9. Лишение специального права, предоставленному физическому лицу – это:

а) административно-предупредительная мера;

б) административно-пресекательная мера;

в) мера административной ответственности.

10. Правом поступления на государственную службу в Российской Федерации обладают:

а) граждане РФ не моложе 30 лет;

б) граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие государственным языком;

в) граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 10 лет.

Практическое занятие 5. Основы экологического права России

План

1. Предмет, метод, система, источники экологического права.

2. Экологические правоотношения: понятие, классификация, основания возникновения, изменения и прекращения.

3. Субъекты, объекты и содержание экологических правоотношений. Понятие экологии и окружающей среды.

4. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

5. Международное экологическое право.

6. Ответственность за экологические правонарушения.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. // СПС… 4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. При рассмотрении дел об охране окружающей среды правоприменители сталкиваются с затруднениями по поводу решения следующих вопросов:

– по каким статьям Уголовного кодекса РФ следует квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов без очистных сооружений, если при этом причинён существенный вред государственным и общественным интересам, произошло загрязнение вод и атмосферного воздуха?

– Что следует понимать под загрязнением водоёмов и атмосферного воздуха с правовой точки зрения?

– Каковы юридические критерии разграничения экологического преступления и экологического правонарушения, влекущего административную ответственность?

На основе анализа ФЗ «Об охране окружающей среды», Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ ответьте на эти вопросы.

2. На основе глав 8 и 23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, гл. 26 Уголовного кодекса РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ составьте две схемы «Система органов государственной власти и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования» и «Система правоохранительных органов и их должностных лиц, уполномоченных осуществлять предварительное расследование по уголовным делам, возбуждённым по экологическим преступлениям», с указанием статей и наименований видов экологических правонарушений и преступлений.

3. В период с 7 июня 2010 г. по 30 июня 2010 г. Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу проводилась плановая выездная проверка исполнения и соблюдения ОАО «Холодильник N» требований природоохранного и экологического законодательства. В результате проверки было выявлено, что ОАО разместило опасные отходы (люминесцентные лампы) в открытой металлической бочке.

Имеются ли в действиях ОАО признаки административного правонарушения?

4. Городская администрация приняла постановление «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного состояния городской территории», в котором установила, что несоблюдение чистоты и порядка в городе, в том числе эксплуатация загрязнённых автотранспортных средств в городской черте, влечёт наложение административного штрафа на водителей с помещением автотранспортного средства на арестплощадку.

Проанализируйте данную ситуацию. Укажите компетенцию органов местного самоуправления в сфере экологии.

5. Припарковав автомобиль на обочине в районе ул. Калинина, водитель Сидоров зашёл в кафе. Выйдя из него, Сидоров обнаружил, что на его автомобиль упало дерево, растущее в зоне зелёных насаждений вдоль дороги. В результате падения дерева произошла деформация большей части кузова, выбиты все стёкла. Друг Сидорова Линьков посоветовал обратиться с требованием по поводу возмещения ущерба в соответствующий отдел местной администрации. Сидоров считал, что подобное обращение не принесёт результатов, так как в данном случае имело место природное явление. Кто прав? Какие правоотношения возникли в данном случае? Дайте правовую оценку ситуации. Кто в данном случае должен нести ответственность?

Тесты

1. Естественная экологическая система – это:

а) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;

б) комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединённых географическими и иными соответствующими признаками;

в) объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые её элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

2. Законодательство в области охраны окружающей среды находится в ведении:

а) Российской Федерации;

б) совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ;

в) субъектов РФ.

3. Достоверное информирование населения о состоянии окружающей среды является полномочием:

а) органов государственной власти РФ;

б) органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ;

в) органов местного самоуправления.

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду – это:

а) метод экономического регулирования в области охраны окружающей среды;

б) вид административного наказания;

в) вид налога.

5. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат:

а) сертификации;

б) стандартизации;

в) лицензированию.

6. Порядок установления и создания защитных и охранных зон не регулируется:

а) Лесным кодексом РФ;

б) ФЗ «Об экологической экспертизе»;

в) ФЗ «О связи».

7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к полномочиям:

а) ТСЖ (товарищества собственников жилья) и иных управляющих компаний;

б) органов местного самоуправления;

в) организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае:

а) наличия лицензии;

б) если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы;

в) если они (или их работники) имеют профессиональную подготовку, подтверждённую свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами.

10. Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии государственной регистрации заявления:

а) граждан о её проведении;

б) органов местного самоуправления о её проведении;

в) общественных организаций о её проведении.

Практическое занятие 6. Основы финансового права России

План

1. Предмет, метод, источники финансового права.

2. Финансовый контроль: понятие, виды.

3. Бюджетная система РФ и бюджетный процесс.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».

2. О Счётной палате Российской Федерации ФЗ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ СПС «КонсультантПлюс».

4. О банках и банковской деятельности : ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 СПС «КонсультантПлюс».

5. О валютном регулировании и валютном контроле : ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Найдите нормы Конституции РФ, закрепляющие основы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Охарактеризуйте финансовую деятельность государства и органов местного самоуправления.

Укажите общее черты и различия между финансовой деятельностью государства и муниципальных образований.

2. Найдите соответствие обязанности субъекту финансового права, указанному в графах 1, 2:

Субъект финансового права	Обязанность
Центральный банк Российской Федерации	Субъект финансового права обязанный контролировать уплату налогов и сборов
Пенсионный фонд Российской Федерации	Субъект финансового права обязанный составлять отчёт об исполнении федерального бюджета Российской Федерации
Федеральное казначейство	Субъект финансового права обязанный организовывать обращение и изъятие из обращения наличных денежных средств (банковских билетов (банкнот) и металлической монеты)
Федеральная налоговая служба	Субъект финансового права обязанный разрабатывать и представлять в Правительство Российской Федерации основные направления бюджетной и налоговой политики
Министерство финансов Российской Федерации	Субъект финансового права, обеспечивающий выплату пенсии по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца

3. Инспектор Счётной палаты РФ в плановом порядке прибыл для проверки финансово-хозяйственной деятельности воинской части № 1625, которой были выделены средства из федерального бюджета на строительство объектов недвижимости, однако военнослужащие воспрепятствовали допуску проверяющего на территорию воинской части, ссылаясь на секретность деятельности последней.

Дайте юридический анализ ситуации.

4. Докажите на примерах, что федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет оформлены нормативными правовыми актами разного уровня.

5. Заполните таблицу «Виды бюджетов».

Вид бюджетов	Статья закона	На какой период принимается бюджет

Тесты

1. Основными источниками финансового права являются:

а) судебный прецедент;

б) финансовые, отчётные бухгалтерские документы, налоговые и тамо- женные декларации;

в) нормативные правовые акты.

2. Государственный финансовый контроль осуществляется:

а) Общественной палатой;

б) Государственной думой Федерального собрания РФ;

в) саморегулируемыми организациями.

3. Бюджетная система Российской Федерации:

а) часть финансовой системы, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; б) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; в) основанная на государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 4. К принципам бюджетной системы не относится: а) единства экономического пространства; б) единства бюджетной системы; в) единства кассы. 5. Межбюджетные трансферты – это: а) средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе, одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; б) средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации с установлением условий их использования; в) средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 6. Бюджетное послание Президента РФ направляется: а) Министерству финансов РФ; б) Федеральному собранию РФ; в) Правительству РФ. 7. Очередной финансовый год – это : а) год, следующий за текущим финансовым годом; б) год, предшествующий текущему финансовому году; в) год, в котором осуществляется исполнение бюджета 8. Не является признаком дотации: а) целевой характер предоставления финансовой поддержки; б) безвозмездность предоставления финансовой поддержки; в) безвозвратность предоставления финансовой поддержки. 9. Исполнение федерального бюджета обеспечивается: а) Счётной палатой РФ; б) Правительством РФ; в) Советом Федерации Федерального собрания РФ. 10. Основные источники доходов бюджетов бюджетной системы РФ установлены: а) в бюджетном послании Президента РФ; б) в Налоговом кодексе РФ; в) в Бюджетном кодексе РФ.

Практическое занятие 7. Основы налогового права России

План

1. Предмет, метод, источники налогового права.

2. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов Российской Федерации. Условия установления налогов в Российской Федерации.

3. Субъекты налоговых правоотношений.

4. Налоговая декларация и налоговый контроль.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О налоговых органах : закон РФ от 21 марта 1991г. № 943-1 // СПС «КонсультантПлюс». 3. Положение о Федеральной налоговой службе : постановление Правительства РФ… 4. Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях,…

Задания и задачи

1. На практическом занятии по налоговому праву при обсуждении темы «Субъекты правоотношений» студент ответил, что понятие «налоговые агенты», «агенты валютного контроля», «страховые агенты» выполняют одну и ту же функцию.

Каково Ваше мнение? Сформулируйте ответ на основании анализа законодательных актов.

2. Составьте таблицу «Способы обеспеченияисполнения обязательств»:

Способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов согласно НК РФ	Способ обеспечения исполнения обязательств по ГК РФ

3. Руководитель ООО обратился в банк с пакетом документов об открытии расчётного счёта организации. Работник банка предложил предоставить свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

Перечислите обязанности банка, связанные с учётом налогоплательщиков.

4. Студент специальности «Бухгалтерский учёт» утверждал, что плательщикам таможенных сборов присваивается идентификационный номер налогоплательщика (плательщика таможенных сборов), отличный от идентификационного номера налогоплательщика (плательщика налогов). Другой студент высказал иное мнение.

Определите сферу использования идентификационного номера налогоплательщика (плательщика таможенных сборов). Поясните, в какой мере субъект таможенных правоотношений выполняет обязанности налогоплательщика.

5. Путём анализа ст. 88 и 89 Налогового кодекса РФ найдите пять отличий выездной и камеральной налоговой проверки.

Тесты

1. К неналоговым доходам бюджетов относятся:

а) сборы за пользование объектами животного мира;

б) государственная пошлина;

в) таможенные пошлины и сборы.

2. Налоговая база – это:

а) денежные средства налогоплательщика; имущество налогоплательщика, его права на интеллектуальную собственность;

б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-обложения;

в) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организа-ции в качестве объектов основных средств и доходы организации.

3. Налог на добычу полезных ископаемых является:

а) федеральным налогом;

б) региональным налогом;

в) относится к специальным налоговым режимам.

4. Региональные налоги устанавливаются и вводятся в действие на территории субъекта РФ:

а) главой субъекта РФ;

б) органом исполнительной власти субъекта РФ;

в) органом законодательной власти субъекта РФ.

5. Налоговые льготы по местным налогам могут устанавливаться:

а) Налоговым кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ;

б) Налоговым кодексом РФ и Бюджетным кодексом РФ;

в) Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

6. Налоговые платежи :

а) зачисляются на счета органов Федерального казначейства РФ;

б) зачисляются на счета Министерства финансов РФ;

в) зачисляются на счета Федеральной налоговой службы РФ.

7. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком:

а) с момента поступления денежных средств, уплаченных налогоплательщиком в бюджетную систему Российской Федерации;

б) с момента оформления и представления в налоговый орган налоговой декларации по соответствующему налогу за соответствующий период;

в) с момента удержания сумм налоговым агентом, если обязанность по исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика возложена в соответствии с Налоговым кодексом РФ на налогового агента.

8. Организации налогоплательщики подлежат постановке на учёт в налоговых органах:

а) по месту нахождения организации, по месту нахождения её обособленных подразделений, по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств;

б) во всех налоговых органах, на территории которых оно имеет объекты налогообложения;

в) по месту нахождения организации, по месту нахождения её обособленных подразделений, по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств, по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

9. Документом, подтверждающим постановку на учёт в налоговом органе, является:

а) решение руководителя налогового органа;

б) свидетельство, выдаваемое налоговым органом;

в) уведомление об уплате налога, направляемое налоговым органом.

10. Несогласие с фактами, изложенными в акте проверки налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) может отразить в виде:

а) письменных возражений по акту в целом или по его отдельным положениям;

б) жалобы на действие должностных лиц налогового органа;

в) апелляционной жалобы на акт налогового органа ненормативного характера.

Практическое занятие 8. Основы таможенного права России

План

1. Предмет, метод, источники таможенного права.

2. Таможенный контроль.

3. Таможенные процедуры.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации : ФЗ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 3. О таможенном тарифе : закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. №5003-1… 4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». …

Задания и задачи

1. Изучите ст.10; ст.12 Федерального закона РФ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и определите какова система таможенных органов РФ их функции.

2. Расположите указанные действия в логической последовательности:

1) взимание таможенными органами таможенной пошлины;

2) таможенный контроль;

3) подача таможенному органу таможенной декларации;

4) ввоз товаров на территорию;

5) таможенное оформление.

3. Смирнову С. П., проживающему в г. Владивостоке, его друг из Мюнхена отправил товары для личного пользования международным почтовым отправлением. Брат Смирнова С. П. приехал из Варшавы и привёз товары для личного пользования в г. Новосибирск поездом.

Изучите главу 49 «Особенности перемещения товаров для личного пользования» Таможенного кодекса Таможенного союза и поясните, относятся ли указанные случаи к перемещению товаров через таможенную границу и имеются ли правовые основания для письменного декларирования перемещённых товаров для личного пользования.

4. ООО «Маяк» в декабре 2011г. ввезло на таможенную территорию Таможенного союза товар, задекларировав его путём подачи грузовой таможенной декларации № 10714040/011208/0027113 и определив таможенную стоимость товара.

Не согласившись с заявленной обществом таможенной стоимостью товара, таможенный орган произвёл корректировку, в связи с которой ООО «Маяк» доначислены таможенные платежи в сумме 206 729 руб. 18 коп., которые были уплачены ООО «Маяк» платёжным поручением № 50 от 21 декабря 2011 г.

ООО «Маяк» обратилось в арбитражный суд, где доказало правомерность применения им метода таможенной оценки товара. Решением арбитражного суда решение таможни признано незаконным и отменено.

Изучите главу 13 Таможенного кодекса Таможенного союза и объясните директору ООО «Маяк» механизм и сроки возврата излишне уплаченных таможенных платежей.

5. Ванинской таможней выявлено административное правонарушение ООО «Наринэ», предусмотренное частью 3 статьи 16.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В процессе сбора доказательств была назначена товароведческая экспертиза, о проведении которой ООО «Наринэ» уведомлено не было. В ходе экспертного исследования проведение свободной рыночной оценки предмета административного правонарушения для целей определения санкции имело место по документам, без фактического осмотра экспертом ЭКО г. Хабаровска предмета правонарушения.

На основании установленной в заключении эксперта величины рыночной стоимости задекларированного обществом товара таможенным органом исчислен административный штраф по части 3 статьи 16.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях в размере 101 667 руб.

Проанализируйте ситуацию и перечислите нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые были нарушены в данном случае.

Тесты

1. Таможенные органы являются:

а) органами валютного контроля,

б) агентами валютного контроля,

в) валютными резидентами.

2. Таможенный представитель:

а) лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, или являющееся ответственным за использование транспортных средств;

б) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары;

в) юридическое лицо государства – члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.

3. При таможенном декларировании товаров не применяется:

а) декларация на товары;

б) декларация экспресс-груза;

в) декларация на транспортное средство.

4. Таможенные процедуры – это:

а) совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за её пределами;

б) комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли;

в) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза.

5. Формой таможенного контроля не является:

а) таможенный досмотр;

б) выемка;

в) таможенная проверка.

6. К способам обеспечения уплаты таможенных пошлин не относятся:

а) банковская гарантия;

б) залог имущества;

в) задаток.

7. Применение системы двойного коридора не предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом:

а) красного коридора;

б) жёлтого коридора;

в) зелёного коридора.

8. Дополнительная таможенная экспертиза:

а) таможенная экспертиза, проводимая по обращению таможенного органа для изучения объектов, проб и образцов;

б) таможенная экспертиза, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство дополнительной таможенной экспертизы поручается тому же или другому таможенному эксперту (эксперту);

в) таможенная экспертиза, проводимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, с заключением таможенного эксперта (эксперта) по результатам первичной и (или) дополнительной таможенных экспертиз.

9. Таможенные склады не могут быть:

а) открытого типа;

б) закрытого типа;

в) комбинированного типа.

10. Привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу РФ» осуществляется:

а) судьёй;

б) руководителем органа внутренних дел;

в) руководителем таможенного органа.

Практическое занятие 9. Основы семейного права России

План

1. Общие положения о семейном праве: предмет, метод, система, источники.

2. Заключение и прекращение брака.

3. Права и обязанности супругов.

4. Права и обязанности родителей.

5. Права и обязанности детей.

6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I от 30 ноября 1994 г.; Ч. II от 26 января 1996 г.; Ч. III от 26 ноября 2001 г.; Ч. 4 от 18 декабря 2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. Об опеке и попечительстве : ФЗ от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

4. Об актах гражданского состояния : ФЗ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. У родителей, Марусевой и Дудникова, не состоящих в браке, родился ребёнок. Как может быть разрешён вопрос о происхождении ребёнка в случае отсутствия совместного заявления родителей? Может ли такие вопросы решать орган опеки и попечительства? Возможно ли установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет? Ответы обоснуйте.

2. Муж без согласия жены заключил сделку-поручительство по договору на получение кредита. Должник по основному договору кредит не платит. Банк обратился с иском в суд, требуя взыскать сумму кредита с поручителя, т.е. мужа. Может ли жена потребовать признать сделку недействительной? Дайте правовую оценку ситуации.

3. Решением районного суда г. Москвы произведён раздел совместно нажитого Григорьевым и Шаповаловой имущества. При этом Григорьеву выделено имущество на сумму 100 000 рублей, а Шаповаловой – на сумму 96 000 рублей; с Григорьева в пользу Шаповаловой взыскана компенсация в размере 4 000 рублей за превышение его доли в совместно нажитом имуществе. Кроме этого, за Шаповаловой признано право собственности на земельный участок размером 0,1 га в деревне в Московской области. Этот земельный участок был выделен Шаповаловой органом местного самоуправления для ведения садово-огороднического хозяйства с возможностью строительства в период брака бесплатно. Шаповаловой было выдано свидетельство о праве собственности на землю. Относится ли земельный участок, выделенный Шаповаловой и принадлежащий ей на праве собственности, совместно нажитым имуществом супругом? Правильно ли произведён раздел имущества супругов?

4. Гладков, вступив в брак с Пуховой, имевшей дочь от первого брака, в течение трёх лет материально содержал их. После расторжения брака суд обязал Гладкова выплачивать алименты на содержание ребёнка Пуховой, от чего тот упорно уклонялся на протяжении нескольких лет. Дайте правовую оценку ситуации. Изменится ли решение в том случае, если бы девочка была удочерена Гладковым?

5. Супруги Вороновы воспитывают усыновлённого Петю, родившегося 10 сентября 1999 г., и установили удочерение в отношении Насти, родившейся 27 июля 1999 г. В целях сохранения тайны удочерения они обратились в суд с просьбой изменить дату рождения Насти с 27 июля на 10 сентября 1999 г., чтобы дети могли считаться двойней. Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на ч. 2 ст. 135 Семейного кодекса РФ. Дайте правовую оценку ситуации. Проведите анализ соответствующих норм Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка, федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». Правильное ли решение принял суд?

Тесты

1. Права и обязанности супругов возникают:

а) со дня заключения брачного контракта;

б) со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния;

в) со дня государственной регистрации заключении брака в органах записи актов гражданского состояния.

2. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виду исключения с учётом особых обстоятельств может быть разрешено до 16 лет, могут быть установлены:

а) законами субъектов РФ;

б) Постановлением Правительства РФ;

в) Указом Президента РФ.

3. Возбуждение дела о расторжении брака по инициативе мужа не допускается без согласия жены:

а) в случае расторжения трудового договора с женой по инициативе работодателя в течение 1 года;

б) во время беременности жены;

в) оба ответа верны.

4. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния производится :

а) если один супруг признан судом недееспособным;

б) если один их супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака: отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и др.;

в) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей.

5. Признание брака недействительным производится:

а) органами записи актов гражданского состояния;

б) судом;

в) органами опеки.

6. К имуществу, нажитому супругами во время брака относятся:

а) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности;

б) имущество, полученное одним из супругов в дар;

в) нет верных ответов.

7. Срок исковой давности к требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут:

а) 1 год;

б) не установлен;

в) 3 года.

8. Брачным договором регулируются:

а) имущественные права и обязанности супругов;

б) личные неимущественные отношения между супругами;

в) оба ответа верны.

9. Родители (один из них) могут быть лишены родительских права, если:

а) родители отказываются по уважительной причине взять своего ребёнка из родильного дома;

б) родители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

в) нет верных ответов.

10. Выберите верное высказывание:

а) трудоспособные дети не обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей;

б) совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишённым родительских прав;

в) совершеннолетние трудоспособные внуки, обладающие необходимыми средствами, не обязаны заботиться о дедушке и бабушке.

Практическое занятие 10. Основы уголовного права России

План

1. Предмет, метод, система, источники уголовного права.

2. Преступление: понятие, признаки, категории.

3. Состав: понятие, виды, элементы.

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

5. Наказание: понятие, виды, порядок назначения.

6. Уголовная ответственность. Основания освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М., 2012.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Иваненко, Девятко, Каримов, Киреев Шипов, Кумов совершили следующие преступления.

Иваненко, будучи генеральным директором ОАО «Восток» и руководителем этого предприятия, допустил задержку в выплате заработной платы работникам ОАО с 14 апреля 2011г., которая на 1 июля 2011г. составила 14 млн рублей.

Девятко, выбив дверь квартиры, похитил имущество Гагариной на сумму 15 тыс. рублей. Спустя неделю Девятко вместе с Каримовым проникли в квартиру Малютова и похитили имущество на сумму 95 тыс. рублей , в том числе газовый пистолет. Спустя некоторое время Девятко, Каримов и Киреев создали банду в целях нападения на граждан и хищения имущества.

Сахаров, являясь главой местного самоуправления, получил деньги в сумме 15 тыс. долларов США от представителя ООО «Агбелл» Макарова за выделение земельного участка площадью 1 га для ООО «Агбелл».

Ознакомьтесь со ст. 145.1, 158, 209, 222, 290 Уголовного кодекса РФ и квалифицируйте деяния указанных лиц. К каким категориям преступлений

относятся указанные составы? Какие критерии положены законодателем в основу деления преступлений на категории?

3. Выпишите из Уголовного кодекса РФ 3 – 5 примеров преступлений со специальным субъектом. Укажите признаки специального субъекта в каждом преступлении.

4. Вайцеховский уговорил Бурдакова и Бузмакова совершить хищение компьютеров из учебного центра и объяснил, что каждый из них должен делать. Вместе они проникли в помещение и похитили компьютеров на сумму 95 тыс. рублей. Похищенное Войцеховский продал Игнатенкову, который и ранее неоднократно скупал у него разные вещи, зная, что они краденые.

Имеются ли в действиях указанных лиц признаки соучастия? Решите вопрос об уголовной ответственности названных лиц.

5. Соловьёва была осуждена по ст. 241 Уголовного кодекса РФ. Суд, учитывая то, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет на иждивении пятилетнюю дочь, в течение шести месяцев стоит на учёте в службе занятости, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и постановил считать наказание условным с испытательным сроком на четыре года.

Правомерно ли решение суда? С какого момента исчисляется испытательный срок при условном осуждении?

6. Симаков после отбытия 1/8 части наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима был представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Правомерны ли действия начальника исправительного учреждения?

Тесты

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие опасные последствия, в отношении которых установлена его вина – это содержание принципа:

а) законности;

б) вины;

в) справедливости.

2. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются:

а) на умышленные и неосторожные преступления;

б) приготовление, покушение и оконченное преступление;

в) преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

3. Совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, называется:

а) неоднократностью;

б) рецидивом;

в) совокупностью.

4. Общий возраст, с которого наступает уголовная ответственность, составляет:

а) 14 лет;

б) 16 лет;

в) 18 лет.

5. Умышленные действия (бездействия) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, признаются:

а) приготовлением к преступлению;

б) покушением на преступление;

в) добровольным отказом от преступления.

6. Преступным сообществом (преступной организацией) является:

а) структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды;

б) сплочённая организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

в) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

7. Превышение пределов крайней необходимости не влечёт уголовную ответственность в случае:

а) неожиданности опасности;

б) невозможности руководить своими действиями;

в) неосторожного причинения вреда.

8. Максимальный срок лишения свободы не может быть более:

а) 27 лет;

б) 30 лет;

в) 35 лет.

9. Не является обстоятельством, отягчающим наказание:

а) совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

б) совершение преступления в условиях чрезвычайного, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;

в) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора.

10. Судимость может быть снята:

а) актом об амнистии;

б) решением суда;

в) для снятия судимости не требуется какого-либо решения.

Практическое занятие 11. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений

План

1. Преступления против собственности.

2. Преступления в сфере экономической деятельности.

3. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

4. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

2. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса РФ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Носкова, работая кассиром магазина, в течение двух лет систематические брала из кассы магазина деньги и расходовала их на праздники коллектива магазина.

Имеются ли в действиях Носковой признаки какого-либо состава преступления против собственности? Дайте ответ со ссылкой на статью гл. 21 Уголовного кодекса РФ.

2. Котов, являясь генеральным директором ООО «Стайл», по договорённости с главным бухгалтером Светиной, дал указание сотрудникам бухгалтерии наряду с официальным вести неофициальный бухгалтерский учёт (двойную бухгалтерию), в котором отражать суммы фактически выплаченных доходов. Бухгалтер-кассир по его поручению перепечатала все первичные кассовые документы по заработной плате, указывая в них размер заработной платы работников организации от 3 до 5 тысяч рублей при фактически выплачиваемых от 10 до 13 тысяч рублей. В результате сумма неуплаченных налогов составила: по единому социальному налогу – 870 тысяч рублей, по налогу на доходы физического лица – 280 тысяч рублей.

Ознакомьтесь со статьями 199, 199.1, 199.2 и 201 Уголовного кодекса РФ и решите вопрос о квалификации действий Котова, Светиной и сотрудников бухгалтерии.

3. Лебедев купил у Семёнова 50 граммов марихуаны для личного потребления.

Ознакомьтесь со ст. 228, 228.1 Уголовного кодекса РФ и дайте правовую оценку ситуации.

4. Директор муниципального учреждения «Детский комбинат №3» отменил решение инспектора Санэпидемнадзора о закрытии кухни в связи с несоблюдением правил и разрешил готовить пищу для детей. В результате трое детей заболели сальмонеллезом.

На основе положений гл. 30 Уголовного кодекса РФ ответьте на вопрос: признаки состава какого преступления имеются в действиях директора?

5. Ненашев в трамвае похитил сумочку, в которой оказались кошелёк и паспорт владелицы.

Имеются ли в действиях Ненашева признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного гл. 32 Уголовного кодекса РФ?

Тесты

1. К преступлениям против жизни и здоровья не относится:

а) доведение до самоубийства;

б) оставление в опасности;

в) изнасилование.

2. Способами совершения мошенничества являются:

а) присвоение или растрата;

б) обман или злоупотребление доверием;

в) требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.

3. Субъектом преступления «Незаконное получение кредита» не является:

а) любой гражданин, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;

б) индивидуальный предприниматель;

в) руководитель организации.

4. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) наступает:

а) за незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

б) за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц;

в) за подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результат этих соревнований или конкурсов.

5. Преступление, предусмотренное ст. 213 УК РФ «Хулиганство» отнесено к преступлению:

а) небольшой тяжести;

б) средней тяжести;

в) тяжкому.

6. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений наступает:

а) только за умышленные действия;

б) неосторожное обращение с огнём;

в) причинение крупного ущерба.

7. Субъектом преступления «государственная измена» может быть:

а) только гражданин Российской Федерации;

б) только иностранный гражданин;

в) иностранный гражданин или лицо без гражданства.

8. Состав преступления «Нецелевое расходование бюджетных средств» помещён в главу УК РФ:

а) 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»;

б) 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»;

в) 32 «Преступления против порядка управления».

9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба, образует состав:

а) злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);

б) превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);

в) халатности (ст. 293 УК РФ).

10. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, называется:

а) геноцидом;

б) вандализмом;

в) экоцидом.

Практическое занятие 12. Основы трудового права России.

Трудовой договор

План

1. Предмет, метод, система и источники трудового права.

2. Социальное партнёрство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения.

3. Трудовые правоотношения: стороны, основания возникновения.

4. Трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

5. Рабочее время и время отдыха.

6. Заработная плата.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. О государственной гражданской службе Российской Федерации : ФЗ от 27 июля… 4. О муниципальной службе в Российской Федерации : ФЗ от 2 марта 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. В коллективный договор ОАО «Дальмотор» включены следующие условия: о полной материальной ответственности всех категорий работников за материальный ущерб, причинённый по вине работника; о предоставлении льгот женщинам, имеющим детей дошкольного возраста; о выделении работникам огородных и садовых земельных участков; о выдаче ссуд на жилищное строительство; об отказе всех работников от рассмотрения трудовых споров в судебном порядке, кроме споров об увольнении по инициативе работодателя; о взыскании штрафов с работников за опоздание на работу; о запрете проведения забастовок. Какие из этих условий противоречат трудовому законодательству и почему?

2. При приёме на работу от выпускника вуза работодатель потребовал паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, справку о состоянии здоровья, справку об отсутствии или наличии судимости, характеристику с прежнего места работы или учёбы. Трудовой договор заключён на неопределённый срок и предусматривал условие об испытании на срок в полгода, в течение которого заработная плата выплачивается в размере должностного оклада без каких-либо доплат и надбавок компенсационного характера.

Проанализируйте гл. 11 Трудового кодекса РФ и укажите нарушения, допущенные работодателем.

3. Старший мастер цеха Киряев обратился с жалобой в профсоюзный комитет на то, что работодатель обязывает его являться на работу за 30 мин до начала смены (для подготовки организации работы на участке), по распоряжению работодателя ему приходится оставаться после смены; имеют место вызовы в ночную смену, в выходные и праздничные дни для устранения производственных неполадок. Это ему не оплачивают. Директор предприятия, к которому он обращался, в дополнительной оплате отказал, поскольку Киряев − работник с ненормированным рабочим днём и получает дополнительный двухнедельный отпуск. Правильно ли поступил директор? Как определить, относится ли Киряев к числу работников с ненормированным рабочим днём? Какое решение должно быть по этому делу?

4. Библиотекарь Сорокина, будучи в очередном отпуске, заболела. Выйдя из отпуска, Сорокина написала заявление о продлении ей отпуска в связи с пребыванием на больничном во время его течения, указав, что это время ей необходимо для санаторно-курортного лечения после болезни. Как должен поступить работодатель?

5. По приказу директора старший бухгалтер Ларина в течение месяца замещала должность главного бухгалтера, который находился в отпуске, а бухгалтер-ревизор Малышева замещала старшего экономиста Миронову, отсутствующую на работе в связи со сдачей государственных экзаменов в высшем учебном заведении. В каком порядке работодатель должен оплатить труд указанных работников при выполнении ими обязанностей отсутствующих работников?

Тесты

1. Трудовой договор – это соглашение:

а) между работником и профсоюзом;

б) между работником и работодателем;

в) между работодателем и коллективом работников организации.

2. Работодатель должен предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников:

а) до пяти дней;

б) до недели;

в) до трёх дней.

3. При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор:

а) с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером;

б) руководителем организации, его заместителями, главным бухгалтером и другими работниками организации;

в) руководителем организации.

4. Коллективный договор вступает в силу:

а) со дня подписания его сторонами;

б) с момента регистрации;

в) с начала календарного года.

5. Трудовой договор заключается:

а) в устной форме;

б) в письменной форме;

в) как в устной, так и письменной форме.

6. В связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора с руководителем организации ему должна быть выплачена компенсация:

а) в размере не ниже средней заработной платы;

б) не ниже трёхкратного среднего месячного заработка;

в) в размере средней заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.

7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится:

а) в течение трёх рабочий дней;

б) по требованию работника, но не позднее чем через 7 дней;

в) в день прекращения трудового договора.

8. Если ежегодный оплачиваемый отпуск разделён на части, то сколько дней должна составлять хотя бы одна из частей этого отпуска:

а) 10;

б) 20;

в) 14.

9. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:

а) 40 часов в неделю;

б) 30 часов в неделю;

в) 48 часов в неделю.

10. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, устанавливается:

а) коллективным договором;

б) соглашением между работниками и работодателями;

в) работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.

Практическое занятие 13. Дисциплина труда.

Материальная ответственность

План

1. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации: общие положения.

2. Дисциплинарные взыскания: понятие, виды. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

3. Материальная ответственность сторон: общие положения.

4. Материальная ответственность работодателя перед работником.

5. Материальная ответственность работника.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Конституция Российская Федерация от 12 декабря 1993 г. – М., 2012.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1.Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Брянские моторы» предусмотрено, что за грубые нарушения трудовой дисциплины работник переводится в порядке дисциплинарного взыскания на нижеоплачиваемую работу без учёта специальности и квалификации сроком до трёх месяцев.

Токарь завода Мишин, работая в нетрезвом состоянии, испортил станок и полуфабрикаты, причинив материальный ущерб на сумму 60 тыс. рублей.

Приказом директора Мишин переведён в разнорабочие сроком на два месяца, из его заработной платы производятся удержания до полного погашения материального ущерба. Возможно ли установление новых дисциплинарных взысканий в правилах внутреннего трудового распорядка? Правомерен ли приказ директора о переводе Мишина и способе привлечения его к материальной ответственности? Где и как может быть разрешён данный спор?

2. 2 июля 2011г. начальник Аннинского карьера Попов получил от генерального директора ООО «ЖБК-2» Данилова телефонограмму о направлении подчинённого ему работника в г. Казань для ремонта машины. Однако работник, подтвердив поломку в машине, ехать в г. Казань отказался, сославшись на то, что ремонт машины не входит в его обязанности, приказа о направлении его в командировку нет, командировочные не выплачиваются. Отказались ехать в г. Казань и другие подчинённые Попова. Таким образом, Попов не выполнил указания генерального директора. 3 и 4 июля 2011 г. директор Данилов наложил на Попова два дисциплинарных взыскания в виде замечания и выговора. Однако распоряжение директора так и не было выполнено Поповым. Приказом от 18 июля 2011 г. Попов уволен с должности начальника Аннинского карьера по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ. При этом с приказами от 3 и 4 июля он ознакомлен не был, объяснений с Попова не требовали, а приказы выслали по почте. Какие нарушения были допущены генеральным директором? Имеются ли нарушения в действиях Попова? Дайте правовую оценку ситуации.

3.Программист-аналитик фирмы «Фаворит» Лалетин, имея доступ к коммерческой тайне, сообщил конкуренту фирмы конфиденциальную информацию и этим причинил своей фирме убытки на сумму 100 тыс. рублей.

Позволяет ли закон уволить Лалетина за разглашение коммерческой тайны и причинение убытков? На основании каких нормативных правовых актов Лалетин должен нести ответственность? В каком размере можно взыскать материальный ущерб с Лалетина, если его средний заработок составляет 9 тыс. рублей?

4. По вине водителя ООО «Навигатор» Семечкина в результате дорожно-транспортного происшествия был повреждён автомобиль, принадлежащий ООО «Тройка» и причинён ущерб на сумму 50 тыс. рублей. Сумма ущерба была взыскана арбитражным судом с ООО «Навигатор». В отношении Семечкина было вынесено постановление о назначении административного штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Директор ООО издал приказ о привлечении водителя Семечкина к полной материальной ответственности. Среднемесячный заработок Семечкина составляет 17 тыс. рублей. Семечкин отказался возместить материальный ущерб, так как он уже наказан штрафом ГИБДД. В каких правоотношениях состоит Сорокин с ООО? Как следует разрешить спор?

5. По вине менеджера ОАО «Дельфин» с заведующим складом Головиным при оформлении на работу не был заключён договор о полной материальной ответственности. При очередной инвентаризации на товарном складе была выявлена недостача на сумму 130 тыс. рублей. Возместить недостачу Головин отказался, так как с ним не заключался договор о полной материальной ответственности. Он согласился возместить ущерб в размере одной трети своего среднего заработка, который составляет 18 тыс. рублей.

Работодатель с соблюдением установленных правил издал приказ о производстве удержаний из заработной платы Головина до полного возмещения причинённого по его вине ущерба. Головин подал заявление в комиссию по трудовым спорам. Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?

Тесты

1. Дисциплинарное взыскание применяется:

а) по истечении одного месяца со дня обнаружения проступка;

б) по истечении шести месяцев со дня совершения проступка;

в) не позднее одного месяца со дня обнаружения.

2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работников по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;

б) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение по соответствующим основаниям;

в) предупреждение, замечание, выговор, строгий выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

3. До принятия дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника:

а) устранение установленных недостатков;

б) объяснение в письменной форме;

в) явки с повинной.

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на муниципального служащего могут налагаться:

а) дисциплинарные взыскания, предусмотренные ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»;

б) дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ;

в) дисциплинарные взыскания, предусмотренные ФЗ «О муниципальной службе в РФ».

5. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю:

а) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду;

б) прямой действительный ущерб, упущенную выгоду и моральный вред;

в) прямой действительный ущерб.

6. Договор о полной материальной ответственности заключается:

а) с лицом, достигшим возраста 16 лет;

б) лицом, непосредственно обслуживающим товарно-материальные ценности;

в) работником, обязанным возместить затраты, понесенные работодателем в связи с его обучением.

7. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, установленном:

а) коллективным договором;

б) трудовым законодательством;

в) Правительством РФ.

8. Взыскание с виновного работника суммы причинённого ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя, которое может быть сделано не позднее:

а) двух недель со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба;

б) одного месяца со дня окончательного установления работодателем ущерба;

в) дня окончательного установления работодателем размера причинённого работником ущерба.

9. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации при нарушении работодателем установленного срока выплат, причитающихся работнику, может быть повышен:

а) правилами внутреннего трудового распорядка;

б) договором о полной материальной ответственности;

в) трудовым договором.

10. Моральный вред, причинённый работнику неправомерными действиями работодателя, возмещается:

а) в натуральной форме;

б) денежной форме;

в) форме, определённой соглашением сторон.

Практическое занятие 14. Защита трудовых прав и свобод. Индивидуальные и коллективные трудовые споры

План

1. Способы защиты трудовых прав и свобод.

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового

законодательства.

3. Рассмотрение и разрешение индивидуальных споров.

4. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002… 4. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : ФЗ от 27 июля 2010…

Задания и задачи

1. В связи с задержкой выплаты заработной платы на два месяца Шаров написал заявление работодателю о том, что он приостанавливает работу до тех пор, когда ему будет полностью выплачена заработная плата, но продолжал приходить на рабочее место. Прождав ещё неделю, Шаров решил искать новое место работы. Два дня он отсутствовал на рабочем месте в поисках новой работы, затем решил вернуться на прежнее. Однако, когда Шаров появился на работе, от него затребовали объяснение отсутствия на рабочем месте, а на следующий день сообщили о том, что он уволен за прогул, и ознакомили с соответствующим приказом. Дайте правовую оценку ситуации. Имел ли право Шаров покидать рабочее место? Правильно ли поступил работодатель?

2. 23 июля 2011г. Чадаева обратилась с иском в суд о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, указав, что 8 июня 2011г. она была освобождена от занимаемой должности заместителя руководителя организации в связи с сокращением штатов. Однако о предстоящем увольнении её не предупреждали и уволили в период нахождения её в отпуске без содержания. Кроме этого о состоявшемся своём увольнении она узнала только 25 июня 2011г. – в день получения трудовой книжки. Районный суд отказал Чадаевой в удовлетворении иска, сославшись на пропуск ею срока для обращения в суд за защитой своего нарушенного трудового права. Правильное ли решение принял суд? С какого момента у работника появляется право для обращения в суд за защитой?

3. 29 марта 2011г. состоялось собрание коллектива работников технологического цеха ОАО «Артель «Якутия», на котором были выдвинуты требования работников к работодателю о повышении заработной платы и об изменении порядка её расчёта. 3 июня 2011г. работодателю было направлено заявление представителя работников с уведомлением о принятии коллективом работников цеха решения об объявлении бессрочной забастовки с 13 июня 2011г. В назначенную дату с 9 до 18 часов 25 работников цеха провели забастовку.

Руководство ОАО «Артель «Якутия»» обратилось в суд с заявлением о признании решения коллектива цеха от 3 июня проведённую забастовку незаконными. В обоснование своих требований было указано: 1) цех не является обособленным подразделением общества и поэтому не вправе проводить забастовку; 2) работники нарушили установленный Трудовым кодексом порядок разрешения трудового спора; 3) протокол собрания не подписан работниками; 4) забастовка 13 июня негативно отразилась на производственной деятельности всего предприятия. Однако суд отказал в удовлетворении заявления ОАО «Артель «Якутия», сославшись на ст. 37 Конституции РФ, согласно которой признаётся право на коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

Дайте правовую оценку ситуации. Верное ли решение принял суд?

4. Быков был уволен с должности генерального директора акционерного общества в связи со злоупотреблением своими полномочиями. Неправомерные действия бывшего генерального директора АО причинили убытки обществу, в том числе подорвали его деловую репутацию. Однако сам Быков возражает против обвинений в злоупотреблении и причинении вреда обществу. Каким судам – общей юрисдикции или арбитражным – подведомственно дело по спору между АО и бывшим генеральным директором этого общества о взыскании убытков?

5. Начальник отдела кадров научно-исследовательского института Горохова отказала в приёме на работу беременной Кузнецовой и матери годовалого ребёнка Труниной, объяснив им, что институту нужны работники, а не «бюллетенщицы». Как могут защитить свои трудовые права Кузнецова и Трунина? Дайте правовую оценку отказу начальника отдела кадров.

Тесты

1. Государственный надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации осуществляют:

а) федеральные инспекции труда;

б) общероссийское объединение работодателей;

в) профсоюзы.

2. К органам государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства не относятся:

а) прокуратура;

б) полиция;

в) органы исполнительной власти субъектов РФ.

3. При инспекционной проверке государственный инспектор труда:

а) обязан уведомлять работодателя о своём присутствии;

б) может уведомлять работодателя о своём присутствии;

в) не вправе уведомлять работодателя о своём присутствии.

4. Работодатель в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального нормативного правового акта и обоснование по нему:

а) в федеральную инспекцию труда;

б) Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений;

в) выборный орган первичной профсоюзной организации.

5. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора:

а) по истечении месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;

б) в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;

в) в течение срока исковой давности.

6. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведённого на другую работу, подлежит:

а) немедленному исполнению;

б) исполняется по истечении вступления решения в законную силу;

в) по истечении 10 дней после принятия решения о восстановлении.

7. Дисциплинарное взыскание не может быть обжаловано работником:

а) в арбитражный суд;

б) государственную инспекцию труда или суд;

в) профсоюзный комитет.

8. Споры о восстановлении на работе рассматриваются:

а) районным судом;

б) комиссией по трудовым спорам;

в) мировым судьей.

9. Трудовой арбитраж – это:

а) временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора;

б) вид арбитражного суда;

в) орган государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.

10. Забастовка – это:

а) приостановление работы не более чем на 3 часа;

б) временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора;

в) отказ работников от исполнения трудовых обязанностей.

Практическое занятие 15. Основы гражданского права России

План

1. Предмет, метод, принципы, система, источники гражданского права.

2. Гражданское правоотношение: понятие, виды, основания возникновения.

3. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность.

4. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.

5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.

6. Государство, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.

7. Объекты гражданских правоотношений.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О хозяйственных партнерствах : ФЗ от 3 декабря 2011г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. Об акционерных обществах : ФЗ от 26 декабря 1995 г. // СПС… 4. Об обществах с ограниченной ответственностью : ФЗ от 8 февраля 1998г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. В результате неосторожного обращения с огнём 15-летним Гринёвым и 17-летним Зайцевым сгорел дачный домик, принадлежащий Ковалёву, чем последнему причинён материальный ущерб на сумму 350 тыс. рублей.

Ковалёв обратился в суд с иском к родителям несовершеннолетних Гринёва и Зайцева, требуя солидарно взыскать с них сумму причинённого ущерба. Суд удовлетворил исковые требования Ковалёва. Правильно ли решение суда? Изменится ли решение, если выяснится, что Гринёв является учащимся техникума, а Зайцев состоит в законном браке. На основании каких статей Гражданского кодекса РФ должен быть решён спор?

2. Прокурор обратился с заявлением о признании Кушнарёва ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кушнарёв, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились к прокурору с просьбой принять в отношении Кушнарёва необходимые меры. К заявлению была приложена справка из психоневрологического диспансера, в которой указано, что Кушнарёв страдает хроническим алкоголизмом и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Кушнарёва ограниченно дееспособным.

Правильно ли решение суда? Изменится ли решение суда, если будет установлено, что Кушнарёв содержит престарелую мать?

3. Один учредитель и двое участников ООО внесли вклад в уставный капитал по 100 тысяч рублей и приобрели швейное ателье. Один участник по заявлению вышел из состава ООО. Ему выплачена его доля 100 тысяч рублей с дивидендами. Второй участник поставил вопрос о реорганизации и выплате ему доли в швейном ателье по рыночным ценам. Вправе ли участник ставить вопрос о ликвидации и реорганизации ООО? Имеют ли правовое отличие участник и учредитель ООО? По какой цене определяется доля каждого при выходе из ООО, если нет договорённости?

4. Игишев во время прогулки в городском парке нашёл дамскую сумочку, в которой находились деньги, золотое кольцо и записная книжка. С помощью записной книжки Игишеву удалось разыскать владелицу утерянных вещей. Ею оказалась Семёнова, проживающая в пригородной зоне. Игишев опаздывал на поезд, поэтому ему пришлось взять такси, чтобы отвезти вещи Семёновой. За проезд в такси он заплатил 400 рублей. Игишев обратился с просьбой к Семёновой, возместить ему расходы, поскольку они связаны с возвратом вещей. Семёнова возместить расходы отказалась.

К каким юридическим фактам относятся действия Игишева? Как следует разрешить спор?

5. Калинин решил купить в комиссионном магазине скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, рядом была указана цена. Калинин пошёл в кассу и выбил чек на указанную сумму. Продавец подал покупателю скрипку без смычка и футляра. Калинин стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена была указана только за скрипку.

Кто прав в этом споре? Раскройте классификации вещей, предусмотренные Гражданского кодекса РФ.

Тесты

1. Предметом гражданского права является:

а) правоотношения в сфере государственного управления;

б) правоотношения между работником и работодателем;

в) имущественные и личные неимущественные правоотношения.

2. Источниками гражданского права является:

а) нормативные правовые акты;

б) обычаи делового оборота;

в) оба ответа верны.

3. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам:

а) всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание;

б) имуществом, полученным в результате предпринимательской деятельности;

в) денежными средствами, находящимися на счетах в банках.

4. По обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего несут ответственность:

а) его родители;

б) его попечители;

в) эмансипированный несовершеннолетний.

5. Недееспособным гражданин признаётся:

а) судом;

б) органами опеки и попечительства;

в) судебно-психиатрической экспертизой.

6. Малолетние в возрасте от 6 лет до 14 лет:

а) вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;

б) вправе совершать мелкие бытовые сделки с согласия родителей;

в) не вправе совершать какие-либо сделки.

7. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся:

а) государственные унитарные предприятия;

б) хозяйственные товарищества;

в) общественные организации.

8. Хозяйственное партнерство:

а) является некоммерческой организацией;

б) является коммерческой организацией;

в) не является юридическим лицом.

9. Юридическим лицом не является:

а) филиал;

б) объединение юридических лиц (ассоциация, союз);

в) потребительский кооператив.

10. Солидарно несут субсидиарную ответственность имуществом:

а) участники общество с ограниченной ответственностью;

б) участники полного товарищества;

в) акционеры закрытого акционерного общества.

Практическое занятие 16. Сделки. Представительство и доверенность. Сроки в гражданском праве. Право собственности

План

1. Сделки: понятие, виды, формы. Условия действительности сделок.

2. Представительство.

3. Доверенность: понятие, срок действия, виды.

4. Сроки в гражданском праве: понятие, порядок исчисления, виды.

4.1. Исковая давность.

5. Вещные права.

5.1. Право собственности: понятие, содержание, формы.

5.2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками

5.3. Основания приобретения права собственности.

5.4. Общая собственность : понятие, виды.

5.5. Прекращение права собственности.

5.6. Защита права собственности.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

Задания задачи

1. Матросову принадлежит дом на праве частной собственности. Решением городской администрации дом Матросова подлежит сносу в связи с отводом земельного участка под строительство трамвайного парка. Собственнику дома и членам его семьи администрация города в качестве компенсации выделила квартиру в 30 кв. метров на четверых, переселиться в которую он отказался. По мнению Матросова, администрация могла выделить земельный участок под капитальную застройку в другом месте. Кроме того, его не устроил метраж нового жилья. Какие правоотношения возникли в связи с изъятием земельного участка и сносом дома? Какие органы правомочны решать эти споры?

2. Борисов в 2010 г. выдал Миронову доверенность на распоряжение своим имуществом и уехал в США на постоянное жительство. Миронов продал по доверенности квартиру Борисова Аникину. Последний перепродал квартиру ещё одному лицу. Все сделки нотариально заверены и зарегистрированы. В 2012 г. Борисов отменил действие доверенности и обратился с иском в суд о признании договора купли-продажи недействительным. Утратила ли доверенность силу? Правомерно ли требование Борисова?

3.Филиал государственного унитарного предприятия заключил договор подряда на выполнение дорожно-строительных работ. Поскольку заказчик (филиал) не оплатил выполненные работы, подрядчик предъявил иск о взыскании задолженности к государственному унитарному предприятию, обособленным подразделением которого является филиал.

Арбитражный суд в судебном заседании установил, что государственное унитарное предприятие знало и одобряло действия своего филиала при заключении указанного договора.

Какое решение должен принять арбитражный суд?

4.После семи лет совместной жизни супруги Куликовы расторгли брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Куликова просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни.

По мнению Куликова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 Гражданского кодекса РФ, поскольку данный гонорар им ещё не получен. Куликова обратила внимание суда на публикацию научной статьи в юридическом журнале, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения его одним из супругов. Аналогичное разъяснение даётся в комментарии ст. 256 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая дело о разделе начисленного, но не полученного гонорара, иск удовлетворил.

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу?

5. Гражданка Крайнова заняла своей подруге Зориной 10 000 рублей в присутствии её соседки Кожевниковой. В наступивший по договорённости между Крайновой и Зориной срок возврата долга Зорина отказалась вернуть деньги, ссылаясь на отсутствие расписки. Крайнова попросила Кожевникову подтвердить в суде факт передачи денег. Какие формы сделок предусмотрены гражданским законодательством и каковы последствия их несоблюдения? Должен ли суд учесть показания свидетеля в данном случае?

Тесты

1. Выберите верное высказывание:

а) сделки – это акты государственных органов и органов местного самоуправления, порождающие гражданские права и обязанности;

б) сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

в) сделки – это судебное решение, установившие гражданские прав и обязанности.

2. Несоблюдение простой письменной формы сделки:

а) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания;

б) влечёт ничтожность сделки;

в) лишает права приводить письменные доказательства.

3. Ничтожной считаются сделки:

а) в случае несоблюдения нотариальной формы;

б) в случае несоблюдения требования о государственной регистрации;

в) оба ответа верны.

4. Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу:

а) в течение 1 года со дня её совершения;

б) 3 года со дня совершения;

в) 6 месяцев со дня её совершения.

5. В каком случае доверенность выдаётся за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица:

а) доверенность от имени общества с ограниченной ответственностью на выдачу денег;

б) доверенность от имени полного товарищества на получение денег;

в) доверенность от имени государственного уполномоченного предприятия на получение или выдачу имущественных ценностей.

6. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием:

а) для оставления без рассмотрения;

б) возвращения;

в) для отказа в иске.

7. Срок исковой давности устанавливается:

а) законом;

б) соглашением сторон;

в) оба ответа верны.

8. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения:

а) виндикационный;

б) негаторный;

в) встречный

9. В случаях стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. Это является:

а) реквизицией;

б) реституцией;

в) конфискацией

10. Сервитут – это:

а) право пожизненного владения земельным участком;

б) бессрочное пользование земельным участком;

в) ограниченное пользование чужим земельным участком.

Практическое занятие 17. Общие положения об обязательствах в гражданском праве

План

1. Обязательства: понятие, виды, стороны.

2. Исполнение обязательств.

3. Способы обеспечения исполнения обязательств.

4 . Перемена лиц в обязательстве.

5. Ответственность за нарушение обязательств.

6. Прекращение обязательств.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

Задания и задачи

1. ОАО «Стройсервис» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Поляна» о взыскании стоимости выполненных ОАО подрядных работ и пени за просрочку оплаты по договору. При рассмотрении дела арбитражный суд установил, что ответственность за просрочку платежа в договоре не предусмотрена. Дайте правовую оценку ситуации. Раскройте способы обеспечения исполнения обязательств.

2. Каким образом осуществляется преимущественное право залогодержателя перед другими кредиторами на получение суммы из стоимости заложенного имущества, если имеются другие взыскатели, которые в соответствии со ст. 419 и 420 Гражданского кодекса РФ претендуют на первоочередное удовлетворение своих требований?

3. По иску о возмещении морального и материального ущерба (укус собаки) ответчику предложено выплатить сумму 3,5 млн рублей. Ввиду невозможности оплатить сразу всю сумму ответчик выплачивает частями. Подлежит сумма индексации или нет? Ответ обоснуйте.

4. Стороны в обеспечение банковского кредита вместо договора ипотеки заключили надлежащим образом оформленное соглашение об отступном под отлагательным условием. По каким причинам такая сделка может быть признана недействительной? Ответ обоснуйте.

5. В договоре поставки коммерческие организации предусмотрели, что ответственность за нарушение обязательств по договору наступает при наличии вины. Покупатель не оплатил в срок купленный у поставщика товар из-за отсутствия денежных средств на счёте, так как его, в свою очередь, подвели свои контрагенты. Является ли это обстоятельством, освобождающим покупателя от ответственности за просрочку оплаты товаров?

Тесты

1. Обязательства возникают:

а) из договора;

б) вследствие причинения вреда;

в) оба ответа верны.

2. Местом исполнения денежного обязательства, кредитором, которого является юридическое лицо, считается:

а) место нахождения кредитора – юридического лица;

б) место нахождения должника;

в) место нахождения банка, где открыт расчётный счёт должника.

3. Сумма произведённого платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает:

а) прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга;

б) прежде всего – основою сумму долга, затем издержи кредитора, в последнюю очередь – проценты;

в) прежде всего – проценты, затем – оставшуюся сумму основного долга, затем издержки кредитора.

4. Выберите верное высказывание:

а) недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства влечёт недействительность основного обязательства;

б) недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечёт недействительность основного обязательства;

в) недействительность основного обязательства не влечёт недействительность дополнительного обязательства.

5. Предметом залога не могут быть:

а) требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью кредитора;

б) имущественные права (требования), за исключением требований, неразрывно связанных с личностью кредитора;

в) недвижимое имущество.

6. Поручитель и должник отвечают перед кредитором:

а) субсидиарно, если законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность;

б) солидарно, если законом или договором поручительства, не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя;

в) в порядке регресса.

7. Перевод должникам своего долга на другое лицо:

а) допускается лишь с согласия кредитора;

б) не требует согласия кредитора;

в) не предусматривается гражданским законодательством.

8. Соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения является:

а) прощением долга;

б) отступным;

в) новацией.

9. Первоначальный кредитор, уступивший требование:

а) отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования;

б) отвечает за неисполнение этого требования должником;

в) не отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования.

10. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка совершается:

а) в устной форме;

б) письменной форме;

в) форме, предусмотренной сторонами.

Практическое занятие 18. Общие положения о договорах в гражданском праве

План

1. Договор: понятие, виды, условия.

2. Заключение договора.

3. Изменение и расторжение договора.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

Задания и задачи

1. ООО«Мирприключений»направилопроект договора на поставку снегоходов их производителю ЗАО «Буран», указав в проекте договора сроки поставки, количество снегоходов и другие условия. ЗАО «Буран» в качестве подтверждения заключения договора отгрузило партию снегоходов раньше сроков, указанных в проекте и в большем количестве. ООО «Мирприключений»отказалось принятьиоплатитьпартию снегоходов, считая, что договор не был заключён. ЗАО обратилось в арбитражный суд. Дайте правовой анализ ситуации. Раскройте порядок заключения договоров.

2.Полученный от поставщика проект договора покупатель оформил с протоколом разногласий, в котором предусмотрел неустойку и изменил предложенные сроки поставки продукции. Поставщик, получив протокол, промолчал, но продукцию поставил, нарушив указанные сроки поставки.

В чьей редакции действует договор? Можно ли применить неустойку, указанную в договоре? Какое значение в данном случае имеет молчание поставщика и выполнение им при этом обязательства по поставке товара?

3. ОАО «Сибстрой» предъявило иск к заводу железобетонных конструкций и ООО «Экология» об истребовании принадлежащего истцу оборудования стоимостью 2 млн рублей.

Истец и завод железобетонных конструкций ранее заключили договор, по которому завод арендовал у истца оборудование. Однако через три месяца после этого стороны расторгли договор. Истец не смог взять своё оборудование, так как на заводе его не было. Истец нашёл оборудование на соседней с заводом территории ООО «Экология», которое отказалось отдавать оборудование, предъявив документы о покупке его у завода.

Арбитражный суд, ознакомившись с материалами дела, установил, что оборудование, обнаруженное у ООО «Экология», то самое, которое истец предоставил в аренду заводу.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию.

4. По договору с рестораном «Океан» ООО «Якорь» обязалось поставлять ресторану ежедневно 180 кг высококачественной рыбы. ООО принадлежал всего один траулер, который в последнем рейсе получил серьёзные повреждения и был поставлен на ремонт. В связи с тем, что ООО не имело возможности выполнить очередную поставку рыбы, его руководитель уведомил дирекцию ресторана о прекращении договора.

Дирекция ресторана полагала, что ремонт судна, повреждённого по вине команды, не может служить основанием для прекращения договора, поскольку ООО может взять аналогичный траулер в аренду.

Дайте правовую оценку ситуации.

5.Гражданка Петрыхина выбрала в магазине «Универсам» различные продукты, в том числе бутылки с минеральной водой и консервированные помидоры в стеклянных банках. При этом она уронила корзину с продуктами, стеклянная посуда разбилась, содержимое вылилось.

С какого момента договор купли-продажи считается заключённым? Обязана ли Петрыхина возместить стоимость утраченных продуктов?

Тесты

1. Договор в гражданском праве – это:

а) обязательство;

б) двух- или многосторонняя сделка;

в) соглашение между работником и работодателем.

2. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора:

а) договор считается недействительным;

б) исполнение договора должно быть оплачено по цене, установленной органами государственной власти, уполномоченными в сфере регулирования цен, тарифов;

в) исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравненных обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.

3. Публичным договором является:

а) договор поставки;

б) договор розничной купли-продажи;

в) купля-продажа недвижимости.

4. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах, и другая сторона идёт на эти условия в целом, признаётся:

а) договором в пользу третьего лица;

б) предварительным договором;

в) договором присоединения.

5. Для любого вида договора существенным условием является:

а) предмет договора;

б) цена договора;

в) форма и порядок расчётов.

6. Оферта – это:

а) принятие предложения к заключению договора;

б) предложение заключить договор;

в) возражение против поступившего предложения.

7. Если иное не возникает из закона, обычаев делового оборота, акцептом не является:

а) молчание;

б) совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора;

в) ответ лица о принятии оферты.

8. Односторонний отказ от исполнения договора:

а) не допускается;

б) допускается только частично;

в) допускается законом или соглашением сторон.

9. Если в договоре не указано место его заключения, договор признаётся заключённым:

а) в месте нахождения юридического лица;

б) в месте нахождения юридического лица, направившего оферту;

в) в месте нахождения (выполнения) предмета договора.

10. Реальным является договор, который считается заключённым:

а) с момента получения лицом, направившим оферту, её акцепта;

б) момента передачи вещи;

в) момента достижения соглашения.

Практическое занятие 19. Купля-продажа. Мена. Дарение

План

1. Общие положения о договоре купли-продажи.

2. Виды договора купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. Контрактация. Энергоснабжение.

3. Мена. Дарение.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I от 30 ноября 1994 г.; Ч. II от 26 января 1996 г.; Ч. III от 26 ноября 2001 г.; Ч. 4 от 18 декабря 2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. О защите прав потребителей : закон РФ № 2300-1 от 7 февраля 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

4. О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуги для государственных нужд и муниципальных нужд : ФЗ от 21 июля

2005 г. № 94-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

5. О государственном кадастре недвижимости : ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Студент Зайцев утверждал, что с момента вручения товара продавцом покупателю происходит переход права собственности на товар и на покупателя переходит риск случайной гибели товара. Однако, его отец индивидуальный предприниматель, уточнил, что это правило действует не всегда.

Со ссылкой на нормы Гражданского кодекса РФ обоснуйте позицию индивидуального предпринимателя.

2.Алексин купил сотовый телефон для своей девушки, но ей не понравился дизайн телефона. Когда Алексин обратился в магазин с просьбой поменять сотовый телефон на другую модель, ему ответили, что сотовый телефон относится к бытовой радиоэлектронной аппаратуре (технически сложный товар) и обмену при отсутствии существенных недостатков не подлежит.

Изучите Перечень технически сложных товаров утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11. 2011г. № 924, и определите правомерность действий работников магазина.

3. ООО «Мир путешествий» приобрело у ООО «ЛТД Система» предметы интерьера для офиса (ковры, картины, скульптуры), договоренность была достигнута в устной беседе, письменно договор купли-продажи в виде отдельного документа оформлен не был. Стороны оформляли товарные накладные, счета-фактуры, акты приёма-передачи. Товар был поставлен ООО «ЛТД Система» в офис ООО «Мир путешествий» и оплачен ООО «Мир путешествий» полностью в безналичной форме.

Выскажите свое мнение: были ли нарушены требования Гражданского кодекса РФ, регулирующие оформление и выполнение условий договора поставки.

4.Заполните таблицу, укажите те статьи Гражданского кодекса РФ, в которых содержится соответствующая информация:

Вид договора	Стороны договора	Предмет договора	Форма договора
Договор розничной купли-продажи
Договор поставки
Договор контрактации
Договор энергоснабжения
Договор продажи недвижимости

5.Директор ООО «Северные узоры» Звенигородцев А. В. подписал договор дарения холодильного оборудования, принадлежащего ООО «Северные узоры» в пользу индивидуального предпринимателя Звенигородцева Я. П. (своего брата). Холодильное оборудование было передано индивидуальному предпринимателю Звенигородцева Я. П. Через четыре месяца в арбитражный суд были представлены документы о признании ООО «Северные узоры» банкротом.

Дайте юридическую оценку действиям Звенигородцева А. В., связанным с дарением холодильного оборудования.

Тесты

1. По договору продажи предприятия права на товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг:

а) всегда переходят к покупателю;

б) не переходят к покупателю;

в) переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

2. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе:

а) договора контрактации;

б) государственного или муниципального контракта и заключаемых в соответствии с ним договоров поставки;

в) договора поставки для государственных или муниципальных нужд.

3. По договору купли-продажи покупатель обязан оплатить товар, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами или условиями договора купли продажи:

а) предварительно до передачи ему продавцом товара;

б) непосредственно до или после передачи ему продавцом товара;

в) по первому требованию продавца.

4. При продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, покупатель:

а) приобретает право собственности на недвижимость и право собственности на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для её использования;

б) приобретает право собственности на недвижимость и право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для её использования;

в) приобретает право собственности на недвижимость и право пользования земельным участком, занятым такой недвижимостью и необходимым для её использования на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

5. Передача квартиры продавцом и принятие её покупателем осуществляются:

а) путём вручения ключей от квартиры продавцом покупателю;

б) передачи правоустанавливающих документов на квартиру;

в) подписания передаточного акта или иного документа о передаче квартиры.

6. При правовом регулировании снабжения водой через присоединённую сеть применяются правила:

а) о договоре контрактации;

б) договоре энергоснабжения;

в) договоре лизинга.

7. Продажа товаров Интернет-магазином регулируется правилами:

а) договора розничной купли-продажи;

б) договора контрактации;

в) договора коммерческой концессии.

8. По общему правилу моментом исполнения обязанности продавца передать товар не признается:

а) составление акта о проверке технически сложного товара в присутствии покупателя;

б) вручение товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность по доставке товара;

в) сдача товара перевозчику для отправки покупателю или организации связи для доставки покупателю.

9. Оформление договора дарения в простой письменной форме предусмотрено:

а) при дарении недвижимого имущества;

б) содержании обещания дарения в будущем;

в) дарении имущества физическому лицу, не являющемуся близким родственником или работником дарителя.

10. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности :

а) не предусмотрено Гражданским кодексом РФ;

б) допускается по согласию всех участников совместной собственности;

в) признаётся пожертвованием.

Практическое занятие 20. Аренда. Договор безвозмездного пользования (ссуда)

План

1. Понятие договора аренды. Отличие договора аренды от ренты.

2. Виды договора аренды. Прокат. Аренда транспортного средства с экипажем. Аренда транспортного средства без экипажа. Аренда здания или сооружения. Аренда предприятия. Финансовая аренда (лизинг).

3. Безвозмездное пользование (ссуда).

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О защите прав потребителей : закон РФ от 7 февраля 2002 г. № 2300-1 // СПС «КонсультантПлюс».

4. О финансовой аренде (лизинге) : ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

5. Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1.Студентка 3 курса ХГАЭП Гусилетова на каникулах решила поработать и прошла собеседование на должность секретаря-референта ООО «Красный квадрат». При оформлении её на работу руководитель объяснил, что ей нужно работать в различных местах с ноутбуком, а в самом ООО «Красный квадрат» имеются только стационарные компьютеры. Девушка ответила, что у неё имеется собственный ноутбук и руководитель предложил ей оформить договор аренды ноутбука между ООО «Красный квадрат», как арендатором и Гусилетовой как арендодателем.

Объясните, соответствует ли требованиям законодательства предложение директора.

2.Смирнов сдал в аренду квартиру Завьялову и уехал на длительный срок на работу в Австралию. Условием договора былопредусмотрено, чтоарендатор оплачивает только расходы по оплате коммунальных услуг, в соответствии с поступающими квитанциями. В соответствии с условиями договора арендодатель Смирнов не получает платы за переданную в аренду квартиру.

Определите, является ли существенным условием договора аренды его возмездный характер. Дайте юридическую квалификацию заключенного договора.

3.ООО «Бумторг» (арендодатель) и ООО «Сервис» (арендатор) заключили договор аренды нежилого помещения для размещения офиса. В договоре стороны определили размер арендной платы – 16 руб. 67 коп. за кв. метр площади в арендуемом помещении в день. Однако ООО «Сервис» внесло указанную плату только за один месяц, после чего платежи прекратило. На требования арендодателя оплатить арендную плату руководитель ООО «Сервис» заявил, что помещение фактически не использовалось, так как целью заключения договора аренды было приобретение ООО «Сервис» юридического адреса.

Дайте юридическую оценку позициям сторон.

4. ООО «Регион» (лизингополучатель) и ООО «Лизинговая Компания» (лизингодатель), заключили договор лизинга, предметом которого являлась обязанность лизингодателя приобрести и передать в лизинг за плату лизингополучателю для использования в предпринимательских целях автомобиль LEXUS LS460. Срок лизинга составлял 24 месяца. Через пятнадцать дней после передачи предмета лизинга в ООО «Регион» неустановленным лицом был совершён поджог предмета лизинга автомобиля LEXUS LS460. В результате совершённого преступления автомобиль восстановлению не подлежит.

На требование лизингодателя оплатить лизинговые платежи ООО «Регион» ответило отказом, указав, что в силу п.1 ст.416 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. ООО «Лизинговая Компания» настаивает на том, что утрата предмета лизинга не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга.

Решите дело.

5. Здание, являющееся собственностью муниципального образования «Городской округ «Оха» в 2010г. передано Отделению Пенсионного фонда в пользование на безвозмездной основе по договору ссуды. В 2011г. крыша в здании стала протекать и муниципальное образование «Городской округ «Оха» произвело ремонт крыши сметной стоимостью 4 114 056 руб. С требованием вернуть денежные средства, потраченные на ремонт здания муниципальное образование «Городской округ «Оха» обратилось к отделению Пенсионного фонда, ссылаясь на то, что отделение Пенсионного фонда, являясь ссудополучателем, обязано своевременно производить ремонт здания.

Отделение Пенсионного фонда удовлетворить требования отказалось, т. к. полагает, что производить текущий и капитальный ремонт здания – это обязанность собственника.

Дайте юридическую оценку позициям сторон.

Тесты

1. По общему правилу, стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя:

а) подлежит возмещению, если стоимость улучшений превышает стоимость самого арендованного имущества;

б) возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом;

в) подлежит возмещению в сумме произведенных затрат.

2. Срок договора проката предусмотрен:

а) до одного года;

б) двух лет;

в) трех лет.

3. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом максимальный (предельный) срок:

а) признаётся заключённым на срок не более одного года;

б) считается заключённым на срок, равный предельному;

в) признаётся ничтожным.

4. Арендная плата в виде предоставления арендатором определённых услуг:

а) устанавливаться не может;

б) может устанавливаться только в форме предоставления гостиничных услуг;

в) может устанавливаться.

5. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать арендатору здания или сооружения:

а) в собственность;

б) временное владение и пользование или во временное пользование;

в) хозяйственное владение.

6. Договор аренды здания и сооружения, заключённый на срок более одного года:

а) составляется в простой письменной форме;

б) составляется в письменной форме и подлежит государственной регистрации;

в) составляется в письменной форме и должен быть нотариально удостоверен.

7. Плата за пользование зданием или сооружением, если иное не предусмотрено законом или договором:

а) устанавливается по соглашению сторон;

б) включает плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено;

в) устанавливается в виде определённых в твёрдой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.

8. Предметом договора финансовой аренды (лизинга) могут быть:

а) любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов;

б) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;

в) земельные участки и другие природные объекты.

9. Форма договора аренды транспортных средств с экипажем:

а) простая письменная форма независимо от срока;

б) простая письменная форма, если договор аренды заключён на срок более года, или одна из сторон является юридическим лицом;

в) подлежит государственной регистрации, если договор аренды заключён на срок более года.

10. Риск случайной гибели вещи, переданной по договору безвозмездного пользования, несёт:

а) ссудодатель, если передал вещь ссудополучателю с недостатками;

б) ссудополучатель, если использовал вещь не в соответствии с договором или назначением вещи, либо передал её третьему лицу без согласия ссудодателя;

в) ссудодатель и ссудополучатель солидарно.

Практическое занятие 21. Договоры, связанные с оказанием услуг. Подряд. Перевозка. Транспортная экспедиция

План

1. Понятие и виды договора подряда. Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.

2. Возмездное оказание услуг.

3. Правовое регулирование перевозки. Договор транспортной экспедиции.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О защите прав потребителей : закон РФ от 7 февраля 2002 г. № 2300-1 // СПС «КонсультантПлюс». 3. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним :… 4. О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных…

Задания и задачи

1.ОАО «Строительное Управление» (заказчик) и ООО «Эко Трубы» (подрядчик) был заключен договор на выполнение подрядных работ по прокладке канализации и инженерных коммуникаций для застройки по ул. Шелеста г. Хабаровска. Заказчик в счёт оплаты работ по договору подряда перечислил подрядчику денежные средства в размере 1 500 000 руб.

В срок, установленный договором, работы по прокладке канализации и инженерных коммуникаций выполнены не были. Просрочка выполнения работ составила более 30 дней. Заказчик направил подрядчику уведомление об одностороннем расторжении договора подряда.

Перечислите, какие правовые последствия наступают при невыполнении или ненадлежащем выполнении договора подряда.

2.ООО «Зодчий» (подрядчик) и ООО «Строй-Град» (заказчик) заключили договор, предметом которого является строительство силами ООО "Зодчий" и из его материалов ангара арочного бескаркасного на сваях из оцинкованной стали. ООО «Зодчий» выполнив работу, представила расчёт стоимости использованных материалов с приложением счетов на их приобретение.

Объясните, ссылаясь на приведенный пример, из чего складывается цена подряда.

3. Найдите различия между договором подряда и договором возмездного оказания.

Элементы договора	Договор подряда	Договор возмездного оказания услуг
Стороны договора
Предмет и цель договора
Срок договора
Форма договора
Цена договора
Срок обнаружения недостатков, гарантийные сроки

4. Для перевозки дизельного топлива и доставки его в пункт назначения ЗАО «Серебро Магадана» (отправитель) заключило договор перевозки автомобильным транспортом с ООО «ОТК» (перевозчик). В процессе перевозки часть груза была утрачена.

Перечислите, какие правовые последствия связаны с утратой груза перевозчиком.

5.Между ООО «Элим» (грузоотправитель) и ЗАО «Камчатские Линии» (экспедитор) заключен договор транспортной экспедиции по условиям которого экспедитор обязуется за вознаграждение и за счёт грузоотправителя выполнить услуги, связанные с перевозкой груза (колбасной продукции), а грузоотправитель своевременно информировать экспедитора о всех свойствах груза, предъявлять груз для отправки в исправной таре и упаковке с надлежащей маркировкой и всеми требуемыми в документами.

Грузоотправителем в г. Владивостоке произведена загрузка колбасной продукции в 9 рефрижераторных контейнеров, которые опломбированы и приняты экспедитором для транспортировки. В коносаменте грузоотправителем указаны особые условия перевозки груза: подключение контейнера на судне и причале, температурный режим – 0 градусов.

Груз доставлен в порт назначения – Корсаков. При вскрытии контейнера обнаружено, что груз испорчен по причине повышенной температуры во время транспортировки, о чём составлен акт.

Определите, какая ответственность наступает за доставку испорченного груза.

Тесты

1. В договоре подряда приблизительная цена работы (смета):

а) может предусматриваться;

б) может предусматриваться только в случаях предусмотренных законом;

в) не может предусматриваться.

2. Цена в договоре подряда включает:

а) вознаграждение подрядчика;

б) фактические расходы подрядчика и причитающееся ему вознаграждение;

в) компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. При исполнении обязательств по договору подряда заказчик:

а) вправе в любое время проверить ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика;

б) не вправе проверять ход и качество работ;

в) имеет право в любое время вмешиваться в деятельность подрядчика.

4. Когда на результат работ по договору подряда не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работ:

а) не могут быть предъявлены заказчиком после дня передачи результата работ;

б) могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи результата работ;

в) могут быть предъявлены заказчиком в течение 3 лет со дня передачи результата работ.

5. По общему правилу при возмездном оказании услуг предусматривается обязанность исполнителя:

а) личного исполнения обязательства по оказанию услуг,

б) немедленного исполнения обязательства услуг;

в) оказания услуг с разбивкой по месяцам или кварталам.

6. Замена одного груза на другой:

а) не допускается;

б) допускается при изменении потребностей рынка;

в) допускается с согласия перевозчика.

7. Заключение договора фрахтования или чартера характерно:

а) для автомобильных перевозок;

б) морских перевозок;

в) железнодорожных перевозок.

8. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза:

а) коммерческого акта;

б) транспортной накладной;

в) квитанцией.

9. По договору перевозки пассажира: пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом:

а) перевозить с собой бесплатно домашних животных;

б) перевозить с собой детей бесплатно или на льготных условиях;

в) перевозить с собой бесплатно багаж.

10. Возмещение понесенных экспедитором при исполнении договора транспортной экспедиции расходов:

а) производится перевозчиком;

б) является результатом предпринимательского риска;

в) производится клиентом.

Практическое занятие 22. Расчётные и кредитные обязательства

План

1. Договора займа. Кредитный договор.

2. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

3. Договор банковского вклада. Договор банковского счёта. Расчёты.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. О банках и банковской деятельности : ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // СПС «КонсультантПлюс». 3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : ФЗ от 10 июля… 4. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг : ФЗ от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ…

Задания и задачи

1.Семёнов нуждался в крупной сумме денег. С просьбой занять деньги он обратился к своему другу Горохову. Горохов согласился одолжить деньги, но поставил условие: оформление в залог автомобиля VOLKSWAGEN PHAETON, принадлежащего Семёнову для обеспечения возврата займа. Семёнов считал, что залог оформляется только при банковском кредитовании.

Выскажите свое мнение, правомерны ли условия Горохова.

2.Прохоров в качестве обеспечения возврата кредита, полученного ОАО «Сбербанк» предложил в качестве залога свою двухкомнатную квартиру, расположенную в г. Хабаровске по ул. Краснореченской в доме 117. Работники банка пояснили, что нужно представить в банк документы, подтверждающие право собственности Прохорова на квартиру и оформить государственную регистрацию залога квартиры.

Объясните, как оформляется кредитный договор и требуется ли его государственная регистрация.

3.Егоров обратился к своему другу Пятницкому с вопросом: «Чем отличаются условия вклада «до востребования» от условий «срочного» вклада. Порохов ответил, что со вклада «до востребования» в любой момент можно снять необходимую сумму денег или все деньги, а если вклад «срочный», то потребовать свои денежные средства можно только по окончанию указанного в договоре срока.

Выскажите своё мнение: правильную ли консультацию дал Пятницкий Егорову.

4. Григорьев имел вклад в банке ОАО «Новая Алания» в размере 1000000 рублей. Из средств массовой информации ему стало известно, что у банка ОАО «Новая Алания» Центральным Банком России отозвана лицензия. Жена Григорьева сказала о том, что все деньги теперь «пропали», но после звонка в банк ОАО «Новая Алания» Григорьев успокоил жену.

Какую информацию, по Вашему мнению, сообщили Григорьеву в банке.

5. Системный администратор Юрин 2 года работал в Канаде. После возвращения в Россию он обнаружил у себя в почтовом ящике уведомление от банка ОАО «Кредитресурс» о расторжении договора банковского вклада в связи с отсутствием операций в течение 2 лет. После обращения в банк ОАО «Кредитресурс» Юрину сообщили, что произошла ошибка и что такой порядок расторжения договора предусмотрен только для договора банковского счёта.

Расскажите на каких условиях может быть расторгнут договор банковского вклада.

Тесты

Предмет договора займа– это

б) деньги или вещи, определённые родовыми признаками; в) деньги. 2. Договор займа считается беспроцентным, если:

Практическое занятие 23. Хранение. Страхование

План

1. Договор хранения. Договор складского хранения. Хранение в ломбарде, в банке. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

2.Правовое регулирование страхования.

3. Обязательное страхование.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения по теме

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 // СПС «КонсультантПлюс». 3. Об основах обязательного социального страхования : ФЗ от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. ООО «Веста» и ООО «Страховая компания» заключён договор страхования имущества, терминала экспресс-оплаты, находящийся по адресу: Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 57, по следующим рискам: пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия и воздействия природных сил, действие воды, постороннее воздействие, противоправные действия третьих лиц, бой оконных стёкол, витрин.

17 ноября 2011г. неустановленным лицом был повреждён терминал экспресс-оплаты, застрахованный по договору. Общая сумма ущерба составила 23 000 руб. 00 коп. ООО «Вест Групп» своевременно и полностью передало всю необходимую документацию в ООО «Страховая компания», однако выплаты произведены не были.

Определите, какие правовые последствия наступают при невыполнении страховщиком своих обязательств.

2. Титова застраховала свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхователь». Уехав в длительную командировку, она передала автомобиль в распоряжение сыну по доверенности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Титовой. Генеральный директор ООО «Страхователь» заявил, что договор заключала Титова, которой и будет выплачена страховая сумма.

Объясните, правомерны ли действия страховой компании.

3. Житель г. Самары Терехов приехал к сыну в гости в г. Санкт-Петербург. Через три дня после приезда он заболел. Сын вызвал врача местной поликлиники. Пришедший по вызову врач попросил Терехова предъявить медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский страховой полис выдан в г. Самаре, врач отказал в медицинской помощи.

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.

4. Тен оставил свою автомашину на автостоянке, о чем сделана запись в журнале стоянки по учёту автотранспортных средств и оплатил услугу. Через три дня он пришёл за автомашиной, но её на месте не оказалось. Выяснилось, что из-за халатности охранника стоянки, который отлучался на свидание с девушкой, автомашину угнали. Индивидуальный предприниматель Трутнев, которому принадлежит автостоянка, отказался возмещать Тен стоимость автомобиля, ссылаясь на то, что между автостоянкой и клиентом был заключён договор аренды места для парковки автомобиля, поэтому отсутствует обязанность возмещать убытки.

Изучите постановление Правительства РФ № 795 от 17 ноября 2001 г. «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок» и решите кто прав в данном споре.

5. Сравните договор складского хранения, договор хранения в ломбарде и договор хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

Элементы договора	Договор складского хранения	Договор хранения в ломбарде	Секвестр
стороны договора
предмет и цель договора
срок договора
форма договора
цена договора

Тесты

1. Страховщиком является:

а) юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида;

б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в конкретные страховые отношения со страховой организацией;

в) лицо, назначенное для получения страховой суммы в случае смерти застрахованного.

2. Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются:

а) Министерством финансов РФ;

б) Министерством экономического развития РФ;

в) Федеральной службой по финансовым рынкам.

3. Лицо, застраховавшее свою ответственность:

а) полностью освобождается от возмещения причинённого вреда;

б) отвечает за причиненный вред солидарно со страховой организацией;

в) возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, когда страховое возмещение недостаточно для полного возмещения вреда.

4. Правовыми формами взаимодействия страховщиков являются:

а) сострахование, перестрахование, взаимное кредитование;

б) сострахование, перестрахование, объединение страховщиков;

в) сострахование, перестрахование, тарифное финансирование.

5. Предполагаемое событие на случай наступления которого проводится страхование называется:

а) страховой случай;

б) несчастный случай;

в) страховой риск.

6. Объектом обязательного страхования являются:

а) имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, страхование предпринимательского риска;

б) социальное страхование, страхование ответственности, медицинское страхование;

в) имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, социальное страхование, медицинское страхование.

7. Договоры страхования имущества предусматривают выплату страхователю:

а) страхового возмещения;

б) страхового обеспечения;

в) страхового тарифа.

8. Не является частью двойного складского свидетельства:

а) закладная;

б) залоговое свидетельство (варрант),

в) складское свидетельство (часть А).

9. Хранителем по договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе является:

а) кредитная организация, имеющая сертифицированное сейфовое оборудование;

б) торгово-промышленная плата;

в) охранное предприятие, имеющее лицензию.

10. Договор хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр) действует:

а) до востребования вещи;

б) до принятия решения по спору о вещи;

в) до 1 года с момента передачи вещи хранителю.

Практическое занятие 24. Договоры о представительстве. Доверительное управление имуществом

План

1. Договор поручения.

2. Действия в чужом интересе без поручения.

3. Договор комиссии.

4. Договор агентирования.

5. Договор доверительного управления имуществом.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Об инвестиционных фондах : ФЗ от 29 ноября 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. Об оценочной деятельности : ФЗ от 29 июля 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4. Об опеке и попечительстве : ФЗ от 24 апреля 2008 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. Между Андроновой и Никитиным был заключён договор поручения, согласно которому Никитин обязался от имени и за счёт Андроновой заключить договор купли-продажи квартиры. В соответствии с условиями договора поручения Андронова передала Никитину денежную сумму для уплаты в качестве покупной цены по договору купли-продажи. Никитин заключил договор купли-продажи, однако не от имени Андроновой, а от своего собственного имени.

Кто будет собственником квартиры, приобретённой Никитиным, – Никитин или Андронова.

Каким образом в такой ситуации Андронова может защитить свои имущественные интересы?

2. ОАО «Коминефть» являлось собственником жилых домов. Вскоре жилой фонд был исключён ОАО из состава его имущества путём списания, продолжая при этом оставаться заселённым гражданами.

МУП «Водненский жилкомхоз» в целях предотвращения вреда жизни и здоровью проживающих в ветхом жилом фонде граждан, а также сохранения имущества взяло на себя обязанности по обслуживанию указанного объекта, что привело к расходам с его стороны.

МУП «Водненский жилкомхоз» обратилось в суд с иском к ОАО «Коминефть» о взыскании ущерба.

Имеет ли в данном случае место действие в чужом интересе без поручения? Какое решение должен принять суд?

3. Между ОАО «Калина» и ООО «Восток» заключён договор комиссии, согласно которому комитент поручает, а комиссионер принимает на себя обязательство за вознаграждение заключить контракт на поставку мебели в Республику Корею. Договором предусмотрена ответственность комитента перед комиссионером за невыполнение обязательств и возмещение понесённых расходов. Свои обязательства комиссионер выполнил полностью, заключив с покупателем из Кореи контракт на поставку мебели. Комитент отгрузил покупателю лишь часть груза и не выплатил вознаграждение комиссионеру, что послужило основанием для предъявления требования в арбитражный суд о взыскании вознаграждения, а также о возмещении понесённых расходов.

Решите дело.

4. Между аэропортом и акционерным обществом был заключён договор по предоставлению прав агента по продаже авиабилетов. По условиям договора АО обязано было ежемесячно перечислять на расчётный счёт аэропорта выручку от продажи авиабилетов, предоставлять ежемесячный отчёт. Размер и порядок уплаты агентского вознаграждения в договоре не были предусмотрены.

На каких условиях агентство может получить вознаграждение?

Может ли аэропорт поставить условие АО не продавать авиабилеты определённой категории покупателей?

5. ЗАО «Селтикс» заключило договор доверительного управления имуществом с индивидуальным предпринимателем Трофимовым, в управление которому были переданы станция технического обслуживания автомобилей (СТО), оборудование для шиномонтажных работ, а также другое оборудование, необходимое для функционирования СТО. Договор был заключён в простой письменной форме. Через полгода Трофимов отбыл за границу, перед отъездом, также заключив договор доверительного управления переданного ему имущества с ООО «Транссервис», указав в качестве выгодоприобретателя ЗАО «Селтикс». Договор также был заключён в простой письменной форме.

В какой форме должен быть заключён договор доверительного управления, по которому передаче подлежит как движимое, так и недвижимое имущество? Необходима ли в данном случае государственная регистрация? Имел ли право Трофимов заключать договор с ООО «Транссервис»?

Тесты

1. По договору поручения поверенный совершает определённые юридические действия:

а) от своего имени и за свой счёт;

б) имени и за счёт доверителя;

в) своего имени, но за счёт доверителя.

2. Поверенный вправе отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом в случае:

а) если договор является безвозмездным;

б) представит в разумный срок оправдательные документы;

в) он (поверенный) является коммерческим представителем.

3. Действие в чужом интересе без поручения совершается :

а) в непротивоправных интересах заинтересованного лица;

б) непротивоправных интересах лица, совершающего действие;

в) непротивоправных интересах третьих лиц.

4. Право на возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба сохраняется:

а) только в случае, когда действия в чужом интересе привели к предполагаемому результату;

б) и тогда, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату;

в) и тогда, когда действия не были одобрены заинтересованным лицом.

5. Если комиссионер, совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода:

а) передаётся комиссионеру как вознаграждение, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

б) передаётся комиссионеру комитентом, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

в) делится поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

6. Комиссионер не имеет права:

а) на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента;

б) на вознаграждение за сделки совершённые им до прекращения договора в случае отказа от исполнения поручения;

в) заключать договор субкомиссии.

7. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения, принципал обязан уплатить вознаграждение:

а) в течение недели с момента предъявления требования об этом агентом;

б) недели с момента представления агентом отчёта;

в) недели с момента совершения агентом сделки.

8. Агентским договором не может быть предусмотрено:

а) обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определённой в договоре территории;

б) обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории совпадающей с территорией, указанной в договоре;

в) условие о том, что агента вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определённой категории покупателей (заказчиков).

9. Объектом доверительного управления имуществом не могут быть:

а) заложенное имущество;

б) деньги;

в) имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении.

10. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счёт:

а) доверительного управляющего;

б) учредителя доверительного управления;

в) этого имущества.

Практическое занятие 25. Коммерческая концессия. Простое товарищество. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.

Игры и пари

План

1. Договор коммерческой концессии.

2. Договор простого товарищества.

3. Публичное обещание награды.

4. Публичный конкурс.

5. Игры и пари.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации : приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. №321 // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. По договору коммерческой концессии ЗАО «Спецпроект» предоставило ОАО «Плато» комплекс исключительных прав, а именно право на технологии производства компьютерных процессоров и право на коммерческое обозначение. Договором не предусматривалось какой-либо обязанности правообладателя оказывать пользователю консультативное или иное содействие в использовании комплекса исключительных прав.

Однако в связи с тем, что внедрённые ОАО «Плато» новые технологии производства процессоров не принесли ожидаемого результата, так как его сотрудники не могли их освоить, пользователь обратился к правообладателю с требованием проводить с сотрудниками ОАО «Плато» еженедельные консультации по вопросам использования новых технологий с целью повышения квалификации работников. ЗАО «Спецпроект» отказалось проводить консультации с работниками ОАО «Плато».

Правомерен ли отказ ЗАО «Спецпроект»?

3. Между ООО «Актив» и ОАО «Кранекс» был заключён договор простого товарищества, согласно которому ООО обязано внести денежный вклад для организации и осуществления совместной деятельности.

В связи с невнесением ООО «Актив» своей доли ОАО «Кранекс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о взыскании 600 тыс. рублей задолженности и 300 тыс. рублей пени за неисполнение обязательства по договору.

Подлежит ли иск удовлетворению?

4. Воинов сделал платёж в оплату услуг связи ОАО «МТС» в сумме 350 рублей. В это время ОАО «МТС» проводило викторину «Июльская жара». Поэтому после оплаты от ОАО «МТС» поступило сообщение: «поступил платёж – 350 рублей. Приз 170 000 рублей. Отправь ДА на 1525», что Воинов и сделал. После чего ему пришло сообщение от ОАО «МТС»: «Выбери желаемый приз 1) 170 000 рублей; 2) LCDmeLG; 3) DUOS». Воинов выбрал 170 000 рублей.

Вскоре Воинов предъявил в суд иск к ОАО «МТС» о взыскании 170 000 рублей в соответствии со ст. 1055 Гражданского кодекса РФ.

Имеется ли в действиях ОАО «МТС» публичное обещание награды? Какое решение примет суд?

4. Фонд в поддержку развития культуры объявил конкурс плакатов на лучшее отражение достопримечательностей г. Хабаровска, участие в котором могли принять все желающие. Условия конкурса предусматривали представление к установленному сроку комплекта плакатов на заданную тему в количестве 10 штук, на основе которых Фонд намеревался издать серию почтовых и поздравительных открыток. Решение о выплате награды должен был принять специально созданный Фондом художественный совет, из числа известных в г. Хабаровске художников. Срок для принятия указанного решения устанавливался в три месяца со дня исчисления срока для представления работ. Подводя предварительные итоги конкурса, комиссия установила, что лишь один из числа принявших участие в конкурсе автор, Петров, полностью выполнил условия конкурса, а потому, по мнению комиссии, должен быть признан победителем. Узнав об этом, Петров обратился к Фонду с требованием о выплате ему обусловленного конкурсом вознаграждения, а также о заключении с ним авторского договора об использовании созданных его творческим трудом произведений.

Правомерны ли требования Петрова? Возникают ли между организатором конкурса и его участником обязательства по выплате денежного вознаграждения, если только одним участником были выполнены условия конкурса?

5. Грушев своевременно заполнил и опустил в специальный ящик билет «ТВ Бинго-шоу». На этот билет выпал выигрыш. Зональное управление «ТВ Бинго-шоу» отказало Грушеву в выплате выигрыша со ссылкой на несвоевременность сдачи билета на почту, вследствие чего он не мог быть учтён при подсчёте размера выигрышей. При расследовании этого случая, было установлено, что задержка билетов управлению «ТВ Бинго-шоу» произошла по халатности работников почтового отделения. Грушев обратился в суд с иском о выплате ему «ТВ Бинго-Шоу» суммы выигрыша.

Какое решение должен принять суд?

Тесты

1. Предметом договора коммерческой концессии не могут быть права:

а) на фирменное наименование;

б) коммерческое обозначение;

в) товарный знак.

2. Условия договора коммерческой концессии об ограничении прав сторон могут быть признаны недействительными, если эти условия противоречат:

а) обычаям делового оборота;

б) интересам сторон;

в) антимонопольному законодательству.

3. Договор простого товарищества:

а) подлежит государственной регистрации;

б) должен быть нотариально удостоверен;

в) может быть заключён в простой письменной форме.

4. Договор простого товарищества, в котором предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц, называется:

а) скрытым товариществом;

б) негласным товариществом;

в) тайным товариществом.

5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении о выплате награды, совершили несколько лиц:

а) они приобретают право на получение награды в равных долях;

б) право на получение награды приобретает то лицо, которое совершило соответствующее действие первым;

в) лицо, объявившее публично о выплате награды, определяет по своему выбору лицо, которое и приобретает право на получение награды.

6. При отмене публичного обещания награды:

а) каких-либо правовых последствий не наступает;

б) у лиц, совершивших указанное в объявлении действия, возникает право требовать выплаты награды;

в) у лиц, совершивших указное в объявлении действие, возникает право требовать возмещения понесённых ими в связи с совершением этого действия расходов.

7. Публичным конкурсом не является:

а) состязание любителей пива;

б) конкурс на лучшую научную работу среди студентов вуза;

б) школьная олимпиада по математике.

8. Лицо, объявившее публичный конкурс:

а) не вправе изменять условия конкурса или отменять конкурс;

б) вправе в любое время изменить условия конкурса или отменить конкурс;

в) вправе изменить условия конкурса или отменить конкурс в течение первой половины установленного для представления работ срока.

9. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением:

а) требований, которые основаны на договоре, заключённом в письменной форме;

б) случаев, когда игры и пари были проведены на специально отведённых для этого законодательством РФ территориях;

в) случаев, когда организатор лотереи или тотализатора отказывается выплачивать выигрыш.

10. В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок участник игр:

а) имеет право потребовать от организатора игр возмещения понесённого им в связи с этим реального ущерба и упущенной выгоды;

б) имеет право потребовать от организатора игр возмещения понесённого им в связи с этим реального ущерба;

в) не имеет права требовать возмещения каких-либо своих расходов.

Практическое занятие 26. Внедоговорные обязательства

План

1. Обязательства вследствие причинения вреда.

1.1 . Общие положения о возмещении вреда.

1.2 . Возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина.

1.3 . Возмещение вреда, причинённого вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

1.4 . Компенсация морального вреда.

2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте : ФЗ от 27 июля 2010 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. Тринадцатилетний Романов во время перемены в школе сбил с ног семилетнюю Соснину, в результате чего девочка получила травму головы. Мать девочки обратилась в суд с иском к родителям Романова о возмещении затрат на приобретение лекарств и о компенсации морального вреда. Решением суда требования удовлетворены.

Какие общие основания ответственности за причинение вреда содержит гл. 69 Гражданского кодекса РФ? Кто отвечает за вред, причинённый малолетним? Правильное ли решение принял суд? На основе гл. 69 Гражданского кодекса РФ и, в частности, ст. 1073 ответьте на эти вопросы.

2. Вследствие несвоевременно постановленного диагноза годовалый ребёнок Дубининой стал инвалидом. Дубинина уволилась с работы для ухода за ребёнком-инвалидом и подала иск в суд о возмещении утраченного заработка. Суд в удовлетворении иска отказал, указав, что истице на содержание ребёнка-инвалида выплачивается пенсия и что Гражданский кодекс РФ не предусматривает возмещение расходов в связи с утраченным заработком.

В каких статьях Гражданского кодекса РФ содержатся правила о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина? Что такое вред? На основании ст. 15 Гражданского кодекса РФ определите какие бывают убытки. Правильное ли решение принял суд? Проанализируйте положения гл. 69 Гражданского кодекса РФ и ответьте на эти вопросы.

3. Рюмин обратился в суд к правительству г. Москвы и департаменту финансов г. Москвы с иском о компенсации морального вреда, причинённого ему незаконным отказом комиссией по вопросам регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в г. Москве в регистрации по месту жительства в г. Москве (что подтверждено вступившим в законную силу решением Тверского районного суда г. Москвы).

В каких статьях Гражданского кодекса РФ содержатся положения о компенсации морального вреда? Что такое моральный вред? Какие положения содержат ст. 150 и 151 Гражданского кодекса РФ? Проанализируйте соответствующие положения Гражданского кодекса РФ и ответьте на эти вопросы.

4. ООО «Трест «Стройинвест» (покупатель) и ООО «Стройсервис» (продавец) заключили договор купли-продажи недвижимого имущества – автозаправочной станции и земельного участка. Объекты недвижимости были переданы покупателю по актам приёма-передачи. Покупатель в дальнейшем зарегистрировал право собственности на эти объекты. Однако покупатель не исполнил обязанности по оплате объектов недвижимости. Продавец обратился в суд с иском о возврате объектов недвижимости и расторжении договора.

Возникло ли в данном случае обязательство вследствие неосновательного обогащения? Проанализируйте ст. 1102, 1103 и 1104 Гражданского кодекса РФ и дайте правовую оценку ситуации.

5. Между войсковой частью и ООО «Теплокомпания» заключён государственный контракт на оказание услуг по хранению нефтепродуктов. В рамках этого контракта войсковая часть передала ООО на хранение мазут. Но в последствие ёмкости, в которых хранился мазут, являющиеся муниципальной собственностью и находящиеся в аренде у части, были изъяты у ООО и переданы КГУП «Примтеплоэнерго». Вместе с ёмкостями были передан и находящийся в них мазут в количестве 21 тонна. Войсковая часть обратилась в арбитражный суд с иском о возвращении мазута.

На основании гл. 60 Гражданского кодекса РФ ответьте на следующие вопросы:

1) возникло ли обязательство вследствие неосновательного обогащения?

2) К кому должны быть предъявлены требования о возврате мазута – ООО или КГУП?

3) Какие варианты решения предусматривает гл. 60 Гражданского кодекса РФ?

Тесты

1. Вред, причинённый правомерными действиями:

а) не подлежит возмещению;

б) подлежит возмещению во всех случаях;

в) подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

2. Не подлежит возмещение вред, причинённый:

а) в состоянии аффекта;

б) недееспособным;

в) в состоянии необходимой обороны.

3. Вред, причинённый в результате взаимодействия источников повышенной опасности, возмещается:

а) государством за счёт казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования;

б) их владельцами на общих основаниях;

в) владельцем, чей источник повышенной опасности причинил больший вред.

4. Лицо, возместившее вред, причинённый другим лицом, имеет право:

а) регресса:

б) суброгации;

в) цессии.

5. Вред, причинённый вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору:

а) продавца;

б) изготовителя товара;

в) потерпевшего.

6. В случае реорганизации юридического лица, признанного ответственным за вред, причинённый жизни или здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несёт:

а) его учредитель;

б) его правопреемник;

в) РФ, субъект РФ или муниципальное образование за счёт соответствующей казны.

7. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя в случае, когда:

а) вред причинён распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

б) вред причинён жизни или здоровью;

в) вред причинён лицом, находящимся в состоянии опьянения.

8. Форма компенсации морального вреда:

а) натуральная;

б) денежная;

в) определяется соглашением сторон.

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, называется:

а) виновное лицо;

б) похититель;

в) приобретатель.

10. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбережённое имущество приобретатель должен возместить потерпевшему стоимость этого имущества:

а) на момент его приобретения;

б) момент его возвращения;

в) момент вступления в силу решения суда.

Практическое занятие 27. Основы наследственного права

План

1. Общие положения о наследовании.

2. Наследование по завещанию.

3. Наследование по закону.

4. Приобретение наследства.

5. Наследование отдельных видов имущества.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4. О крестьянской фермерском хозяйстве : ФЗ от 11 июня 2003 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Об оружии : ФЗ от 13 декабря 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. 1 августа 1950 г. Шамова вступила в брак с Григорьевым. В браке у супругов родились двое детей: дочь Ирина и сын Антон. В 1976 г. Шамова переехала в другой город, т.к. отношения с супругом стали неприязненными. При этом брак не был расторгнут. Дети проживали с отцом. В 1988 г. Григорьев, не расторгнув брак с Шамовой, зарегистрировал брак с Харитоновой. 29 октября 2007 г. Григорьев скончался, и его дети фактически приняли наследство. В 2009 г. Ирина и Антон узнали, что Харитонова получила свидетельство о праве на наследство и оформила дом, в котором они все проживали, на себя.

Шамова, её дети Ирина и Антон обратились в суд с иском к Харитоновой о признании свидетельства о браке и свидетельства о праве на наследство недействительными, а также от установлении факта принятия наследства.

Кто является наследниками Григорьева? Является ли брак, зарегистрированный между Григорьевым и Харитоновой, действительным? Имеет ли право Харитонова наследовать имущество Григорьева? Какое решение примет суд?

2. Ханоев заключил с Киселёвым договор займа, по которому передал последнему 160 тысяч рублей с условием возврата 1 сентября 2008 г. В августе 2008 г. заёмщик умер, долг Ханоеву возвращён не был. Ханоев обратился в суд с иском к Киселёвой, вдове Киселёва как наследнице по закону о взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Что должно быть включено в состав наследства, если принять во внимание, что имущество, нажитое супругами во время брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности? Будет ли иск Ханоева удовлетворён?

3. Решение суда о взыскании в пользу Карпова компенсации морального вреда вступило в законную силу, но исполнено не было в связи со смертью истца.

Что включается в состав наследства: право на компенсацию морального вреда или право на получение взысканной судом суммы компенсации? Обоснуйте свой ответ. Имеет ли право наследник Карпова получить взысканную судом сумму компенсации морального вреда?

4. Анненков написал завещание, которое удостоверил нотариус. При этом нотариус исправил в завещании месяц составления «август» на «сентябрь» и в книге реестров нотариальных действий выполнил подпись вместо завещателя.

Является ли завещание действительным? Какие реквизиты должны быть указаны в завещании? Ознакомьтесь со ст. 165 и гл. 62 Гражданского кодекса РФ, Основами законодательства РФ о нотариате и ответьте на вопрос.

5. Егоров перед своей смертью в присутствии супруги и всех своих родственников сделал устное распоряжение относительно судьбы своего имущества после его смерти. В этом распоряжении он сообщил, что желает, чтобы всё его имущество после его смерти перешло к двум его приёмным детям, и просил супругу и родственников не претендовать на это имущество. Все присутствующие при распоряжении публично после смерти Егорова подтвердили, что не будут претендовать на имущество Егорова. Однако вдова Егорова в последние дни срока для принятия наследства подала нотариусу заявление о принятии наследства своего умершего мужа.

Родственники Егорова подали иск в суд о признании вдовы Егорова недостойным наследником.

Кто может быть признан недостойным наследником? Может ли вдова Егорова быть признана недостойным наследником? Действительно ли распоряжение Егорова, сделанное без составления завещания? Какое решение примет суд?

Тесты

1. Наследователь не может быть:

а) юридическое лицо;

б) недееспособное лицо;

в) иностранный гражданин.

2. Душеприказчик – это:

а) священнослужитель;

б) нотариус;

в) исполнитель завещания.

3. Завещание должно быть составлено:

а) в присутствии нотариуса;

б) лично завещателем;

в) в присутствии двух свидетелей.

4. Отмена или изменение завещания:

а) возможны только при указании причины изменения или отмены;

б) только с согласия наследников, указанных в изменяемом или отменяемом завещании;

в) возможны в любое время.

5. Наследниками по праву представления являются:

а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

б) двоюродные братья и сёстры наследодателя;

в) приёмные дети наследодателя.

6. Допускается отказ от наследства:

а) без указания лиц, в пользу которых совершается отказ;

б) в части причитающегося наследства;

в) с оговорками или под условием.

7. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое свидетельство не было выдано:

а) это имущество переходит в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования (считается выморочным);

б) выдаётся дополнительное свидетельство о праве на наследство;

в) нотариус продаёт это имущество на торгах и выплачивает наследникам стоимость этого имущества, за вычетом тех расходов, которые он понёс в связи с организацией и проведением торгов.

8. Меры по охране наследства и управлением им не может принимать:

а) наследник;

б) нотариус;

в) исполнитель завещания.

9. Принадлежащее наследодателю имущество, ограниченное в обороте:

а) не входит в состав наследства;

б) переходит к тем наследникам, которые имеют специальное разрешение;

в) входит в состав наследства на общих основаниях.

10. Требования о выплате подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, должны быть предъявлены обязанным лицам в течение:

а) 4 месяцев;

б) 6 месяцев;

в) года.

Практическое занятие 28. Основы международного частного права

План

1. Общие положения международного частного права.

2. Правовой статус субъектов в международном частном праве.

3. Общие положения о сделках и договорах в международном частном праве.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // СПС «КонсультантПлюс». 3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней от 4… 4. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1986 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. Подданный Великобритании, прибывший в Россию, начал заниматься предпринимательской деятельностью. При разрешении спора он ссылался на то, что английское законодательство не предусматривает государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, а поэтому требования к нему необоснованны.

Используя Гражданский кодекс Российской Федерации, определите, какое право подлежит применению при определении возможности иностранца заниматься предпринимательской деятельностью в России.

2. На основании договора аренды российское воздушное судно осуществляло полёты в Малайзии. Арендатор без согласия собственника сдал воздушное судно в субаренду. Арендодатель направил арендатору претензию по этому поводу. В ответе на претензию арендатор (малазийская компания) ссылался на то, что воздушное судно может быть сдано в субаренду без согласия российской авиакомпании и малазийская компания вправе распоряжаться им по законодательству стороны нахождения судна.

Используя Гражданский кодекс РФ, определите правомерность действий малазийской компании.

3. Заключённый внешнеторговый контракт купли-продажи товаров предусматривал поставку российской организацией германской фирме партии промышленных товаров. Поскольку товар поставлен не был, несмотря на неоднократные обращения покупателя, последний купил аналогичный товар у других поставщиков по ценам, значительно более высоким, чем предусмотренные контрактом. После этого германская фирма обратилась с иском в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с требованием возместить ей разницу между контрактной ценой и ценой по сделке, заключённой взамен.

Каким правом при рассмотрении спора будет руководствоваться арбитражный суд? Вправе ли покупатель требовать взыскание разницы между договорной ценой и ценой по сделке, совершённой взамен? Какое решение должен принять арбитражный суд?

4. В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к областному земельному комитету о недействительности части договора аренды земельного участка, которая устанавливала размер арендной платы за земельный участок.

Свою позицию истец обосновывал тем, что ставки арендной платы для иностранных юридических лиц были установлены в большем размере, чем соответствующие ставки для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регулирование арендных ставок установлено нормативным актом законодательного собрания области, который предусматривал единую для иностранных арендаторов ставку годовой платы за 1 кв. метр земли – 300 долларов США.

На основе ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», Земельном кодексе РФ дайте правовую оценку ситуации. Какой правовой режим установлен для иностранных арендаторов? Вправе ли орган государственной власти субъекта РФ осуществлять регулирование арендных ставок? Как должен поступить суд?

5. В г. Костроме в результате автомобильной аварии российскому гражданину был причинён материальный и моральный вред, так как его автомашина значительно пострадала от столкновения с автомобилем гражданина Швейцарии. Гражданин РФ обратился в суд с иском и просил взыскать с ответчика денежную, сумму за ущерб. Ответчик отказался возместить ущерб и сослался на то, что ему всего 19 лет и по швейцарским законам он ещё не достиг совершеннолетнего возраста, поэтому ответственность должны нести его родители, которые являются его законными представителями.

Кто должен нести ответственность за ущерб, причинённый российскому гражданину? Право какого государства необходимо применить к обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда?

Тесты

1. Предметом международного частного права являются:

а) частно-правовые отношения с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц;

б) правоотношения между государствами по поводу выдачи преступника;

в) правоотношения между государством и иностранным гражданином по поводу предоставления политического убежища.

2. Личным законом физического лица является:

а) право страны, на территории которой гражданин родился;

б) право страны, гражданство которой это лицо имеет;

в) право страны, на территории которой находится большая часть иму-щества этого лица.

3. Организационно-правовая форма юридического лица определяется:

а) правом страны, где юридическое лицо осуществляет предприни-мательскую деятельность;

б) правом страны, где учреждено юридическое лицо;

в) правом страны, где находится органы управления юридическим лицом.

4. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита определяются:

а) по праву страны, где это имущество находится;

б) по праву страны места жительства собственника или иного законного владельца;

в) по праву страны, где заключена сделка в отношении такого имущества.

5. Форма сделки подчиняется праву:

а) места её совершения;

б) выбранному сторонами;

в) по месту нахождения имущества.

6. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с иностранным участием, определяется:

а) территорией страны, где должна осуществляться полностью или частично деятельность учреждаемого юридического лица;

б) территорией страны, в которой подлежит учреждению юридическое лицо;

в) территорией страны, где учреждаемое юридическое лицо подлежит регистрации.

7. Каким законом определяется гражданская дееспособность физического лица:

а) его личным законом;

б) двусторонним международным договором о правовой помощи;

в) международным обычаем.

8. Принадлежность имущества к недвижимости определяется:

а) правом страны, где имущество находится;

б) правом страны, где имущество зарегистрировано в качестве недвижимости;

в) правом страны места жительства собственника или иного уполномоченного лица.

9. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается право страны:

а) где учреждено юридическое лицо – сторона договора, осуществляющее исполнение договора;

б) где находится имущество, в отношении которого заключается договор;

в) где находится место жительства или основное место деятельности стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

10. Реторсии – это:

а) ограничения, установленные стороной договора в отношении другой стороны, виновной в ненадлежащем исполнении договора;

б) ограничения, установленные на усмотрение Правительства РФ в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц отдельных иностранных государств;

в) ответные ограничения, установленные Правительством РФ в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан и юридических лиц РФ.

Практическое занятие 29. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

План

1. Общие положения об интеллектуальной собственности и интеллектуальных правах.

2. Правовая характеристика результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

3. Основания создания результатов интеллектуальной деятельности и распоряжение исключительными правами.

4. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 3. Евразийская патентная конвенция (1994 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I от 30 ноября 1994 г.; Ч. II от 26 января 1996 г.; Ч. III от 26 ноября…

Задачи

1. Архитектор, работающий в архитектурном бюро (структурном подразделении строительной организации), получил задание от директора разработать проект жилого дома в английском стиле. По мере создания эскизов архитектор несколько раз приходил к директору и показывал их ему. Директор делал свои замечания, указывал, что те или иные элементы, по его мнению, являются лишними, не соответствуют концепции, сложны в техническом исполнении, просил их убрать или переделать. Архитектор выполнял пожелания директора.

По итогам завершения разработки проекта директор потребовал, чтобы его имя было включено в число авторов, поскольку он также принимал участие в работе над ним.

Прав ли директор строительной организации? Кто может признаваться автором произведения науки, литературы, искусства?

2. Радиостанция приобрела в музыкальном магазине комплект записей песен популярных исполнителей и стала использовать их в своём эфире. Певец Н., чьё исполнение было в их числе, узнав об этом через месяц после передачи, потребовал от радиостанции прекратить использование его исполнения, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование его исполнения в течение прошедшего месяца. Радиостанция ответила, что никаких прав исполнителя она не нарушала, и отказалась выплачивать компенсацию.

Кто прав — радиостанция или исполнитель? В каких случаях допускается использовать объекты смежного права без согласия правообладателя?

Должна ли радиостанция выплачивать вознаграждение певцу Н., если да, то в каком порядке?

3. Николаев изобрёл устройство для массажа и получил на него патент. ЗАО «Юнитекс» заключило лицензионный договор с Николаевым, который предоставил «Юнитексу» неисключительную лицензию на производство и реализацию устройства в объёме до 1 тыс. изделий в месяц. Однако через некоторое время «Юнитекс» в связи с активным спросом на изделие без согласования с лицензиаром увеличило объём выпускаемых изделий до 2 тыс. изделий в месяц. Николаев, узнав об этом, обратился к ЗАО «Юнитекс» с предложением заключить дополнительное соглашение к лицензионному договору и оговорить дополнительные платежи, однако ЗАО «Юнитекс» отказало Николаеву. Николаев обратился в суд с иском к ЗАО «Юнитекс».

Какое решение должен принять суд?

4. ООО «Меховая фабрика» в 2001 г. зарегистрировало товарный знак «Золотое руно» на товары 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). ЗАО «Волна» в 2003 г. подало заявку на товарный знак «Золотое руно» на товары 18-го класса МКТУ (кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры животных, зонты от дождя и солнца).

Будет ли зарегистрирован товарный знак по заявке ЗАО «Волна»? Если такой так будет зарегистрирован, возникнет ли у ООО «Маховая фабрика» право оспорить такую регистрацию? Какое решение должен принять суд, если товарный знак «Золотое руно» был бы признан общеизвестным товарным знаком?

11. Индивидуальный предприниматель размещал обозначения «Нью-Йорк Пицца», «New York Pizza», «NYP» в принадлежащих ему ресторанах, на вывесках, в объявлениях, меню, на визитных карточках и форменной одежде сотрудников. Эти обозначения совпадали с оригинальной частью фирменного наименования ООО, его полным и сокращённым наименованием на русском и на английском языках.

ООО обратилось с иском в арбитражный суд о защите своего фирменного наименования путём запрещения предпринимателю использовать его в своей деятельности. Суд иск удовлетворил.

Верное ли решение принял суд?

Тесты

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

а) фотографии;

б) нормативные правовые акты;

в) расписание учебных занятий.

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации – это:

а) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом любым не противоречащим законом способом;

б) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;

в) право использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

3. Коллективное управление авторскими и смежными правами осуществляется:

а) коллективом авторов;

б) организацией, в которой автор или исполнитель работает по трудовому договору;

в) специализированной некоммерческой организацией.

4. Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях:

а) не допускается;

б) допускается с разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение и с выплатой им вознаграждения;

в) допускается без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой им вознаграждения.

5. Договор, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата или такого средства, является:

а) лицензионным договором;

б) договором коммерческой концессии;

в) договором об отчуждении исключительного права;

6. Патент – это:

а) разрешение на использование объекта патентного права;

б) охранный документ, удостоверяющий приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца;

в) договор на передачу исключительного права в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца.

7. В случае, если изобретение, промышленный образец или полезная модель не используется либо недостаточно используется патентообладателем, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо может обратиться в суд и потребовать:

а) лишения правообладателя патента;

б) обязать патентообладателя начать использование указанных объектов;

в) предоставления принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

8. Исключительное право на селекционное достижение:

а) не подлежит регистрации;

б) подлежит регистрации;

в) может быть зарегистрировано по желанию автора селекционного достижения.

9. Фирменное наименование является:

а) коммерческим обозначением юридического лица;

б) средством индивидуализации предприятий;

в) средством индивидуализации юридического лица.

10. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака:

а) в течение одного года после его государственной регистрации;

б) трёх лет после его государственной регистрации;

в) пяти лет после его государственной регистрации.

Практическое занятие 30. Основы гражданского процессуального

Права России

План

1. Общие положения о гражданском судопроизводстве.

2. Производство в суде первой инстанции.

2.1. Приказное производство.

2.2. Исковое производство.

2.3. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.

2.4. Особое производство.

3. Производство в суде второй инстанции.

4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.

5. Производство по делам с участием иностранных лиц.

6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

7. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М., 2012.

2. О судебной системе Российской Федерации : ФКЗ от 31 декабря 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : ФКЗ от

1 июня 2011г. // СПС «КонсультантПлюс».

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : ФЗ от 27 июля 2010 г. // СПС «КонсультантПлюс».

6. О мировых судьях Российской Федерации : ФЗ от 17 декабря 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».

7. Об исполнительном производстве : ФЗ от 2 октября 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Выпишите из части II Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений и жалоб, подаваемых по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в том числе мировыми судьями.

2. Лотман обратился в суд с иском к правлению ЖСК об опровержении сведений, содержащихся в объявлении правления. Судья отказал Лотману в принятии заявления, указав в определении, что из заявления истца не усматривается умаление его чести и достоинства.

Законно ли определение судьи? По каким основаниям может быть отказано в принятии заявления? Назовите предпосылки права на обращение в суд.

3. При рассмотрении дела в подготовительной части судебного разбирательства ответчик просил суд отложить дело слушаньем в связи с неявкой его адвоката. Истец, возражая против отложения дела, предположил, что ответчик пытается таким образом затянуть судебное разбирательство.

Неявка каких лиц может служить безусловной причиной для отложения судебного разбирательства? Как должен поступить суд?

4. Мировой судья огласил резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении требовании Фёдоровой, отложив изготовление мотивированного решения на 2 дня.

На следующий день, обратившись к информационно-правовой системе «КонсультантПлюс», он обнаружил, что применил устаревшее законодательство и на день рассмотрения дела иск следовало частично удовлетворить.

Вправе ли мировой судья при обнаружении ошибки в применении норм материального права самостоятельно исправить резолютивную часть решения? Может ли районный суд изменить решение, если никто из участвующих в деле лиц не подаст апелляционную жалобу?

5. Гарин обратился в суд с просьбой выдать ему исполнительный лист на исполнение судебного приказа о взыскании заработной платы. Судья удовлетворил просьбу Гарина и направил выписанный на основании судебного приказа исполнительный лист в банк должника.

Правильно ли поступил судья?

Тесты

1. Мировому судье неподсудны дела:

а) о выдаче судебного приказа;

б) об определении порядка пользования имуществом;

в) о восстановлении на работе.

2. Судебная повестка, адресованная гражданину, в случае отсутствия гражданина по месту жительства:

а) направляется по месту работы или учёбы;

б) никому не вручается;

в) вручается кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия.

3. Исковое заявление возвращается, если:

а) исковое заявление не подписано;

б) в исковом заявлении отсутствует дата;

в) в исковом заявлении не указано наименование ответчика.

4.Гражданские дела рассматриваются и разрешаются районным судом:

а) до истечения одного месяца;

б) двух месяцев;

в) трёх месяцев.

5. После объявления решения суд:

а) вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, без проведения судебного заседания исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки;

б) отменить или изменить решения, известив об этом лиц, участвующих в деле;

в) по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки, вопрос о которых рассматривается в судебном заседании.

6. Дело рассматривается в порядке заочного производства, в случае неявки:

а) лиц, участвующих в деле;

б) истца;

в) ответчика.

7. Решения мировых судьей могут быть обжалованы в апелляционном порядке:

а) в районный суд;

б) Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд;

в) Верховный суд РФ.

8. Кассационная жалоба подаётся:

а) в прокуратуру;

б) суд, принявший обжалуемое решение;

в) суд кассационной инстанции.

9. Исполнительный лист:

а) выдаётся должнику;

б) судебному приставу-исполнителю;

в) взыскателю.

10. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено:

а) на драгоценности и предметы роскоши;

б) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;

в) призы, государственные награды, которыми награждён должник.

Практическое занятие 31. Основы арбитражного процессуального права России

План

1. Общие положения о судопроизводстве в арбитражных судах.

2. Производство в арбитражном суде первой инстанции.

2.1. Исковое производство.

2.2. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

2.3. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.

3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.

4. Производство по делам с участием иностранных лиц.

5. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М., 2012 .

2. О судебной системе Российской Федерации : ФКЗ от 31 декабря 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации : ФКЗ от 28 апреля

1995 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации : ФЗ от 30 мая 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс».

6. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : ФЗ от 27 июля 2010 г. // СПС «КонсультантПлюс».

7. Об исполнительном производстве : ФЗ от 2 октября 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

8. О международном коммерческом арбитраже : закон РФ от 7 июля 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задания и задачи

1. Индивидуальный предприниматель Иванова, осуществляющая свою деятельность без образования юридического лица, обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Тамара» о взыскании 17 320 рублей убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств. Из материалов дела видно, что цена иска состоит из стоимости товаров, приобретённых предпринимателем в Объединённых Арабских Эмиратах в период туристской поездки для личного пользования и не доставленных ответчиком. Товары сданы истцом для перевозки в количестве 7 мест и массой 179 килограммов (накладная № 08794).

Проанализируйте сложившуюся ситуацию и определите подведомственность дела.

2. ООО «Ионика» обратилось в суд с иском об обжаловании решения налогового органа. В предварительное судебное заседание явились: со стороны истца ─ бухгалтер ООО, со стороны ответчика – представитель налогового органа и юрист вышестоящего налогового органа.

Определите, как должны быть оформлены полномочия указанных лиц.

3. ООО «Леспромсбыт» предъявило к Управлению железной дороги претензию о просрочке в доставке груза. Позднее от Управления железной дороги был получен ответ об удовлетворении претензии вместе с инкассовым требованием. ООО «Леспромсбыт» предъявило в банк по месту нахождения счёта указанное инкассовое требование, но денег на счёте не оказалось.

Возникло ли в данном случае у ООО «Леспромсбыт» право на подачу иска?

4. Арбитражный суд вынес решение о признании недействительным решения областного комитета по управлению государственным имуществом о сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся на балансе научно-исследовательского института «Уралцветмет». Через два месяца, не дождавшись получения исполнительного листа, научно-исследовательский институт «Цветмет» обратился с заявлением в арбитражный суд о его выдаче.

Дайте оценку действиям заявителя. Каков порядок исполнения решений арбитражных судов о признании недействительными актов государственных и иных органов?

5. Арбитражный суд рассмотрел иск торговой фирмы к заводу «Сигнал» о взыскании 800 тыс. рублей за недостачу полученной продукции. Своим решением арбитражный суд возложил ответственность на грузоотправителя и взыскал указанную сумму.

После вступления решения в законную силу районным судом общей юрисдикции был вынесен приговор в отношении Градова, Пичугина, Смирнова, работников станции Оренбург-Товарный, привлечённых к уголовной ответственности за хищение из вагона продукции, отправленной заводом «Сигнал».

Имеются ли основания для пересмотра решения арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам?

Тесты

1. Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанции, а также в порядке надзора рассматриваются:

а) судьёй единолично;

б) в составе судьи и двух арбитражных заседателей;

в) в составе трёх или иного нечётного количества судей.

2. Правом на судебную защиту в арбитражном суде обладают:

а) все организации и граждане;

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели;

в) юридические лица, являющиеся коммерческими организациями.

3. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания путём направлениям им:

а) повестки;

б) копии судебного акта;

в) копии судебного приказа.

4. Решения арбитражного суда по делам об административных правонарушениях вступают в силу:

а) немедленно после их принятия;

б) по истечении 1 месяца со дня его принятия;

в) в сроки, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ или иным федеральным законом.

5. Арбитражный суд рассматривает следующие дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение:

а) об оспаривании решений третейских судов;

б) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

в) факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным.

6. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности:

а) признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договоров РФ и федеральным законом;

б) не признаются и не приводятся в исполнении в Российской Федерации;

в) признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если эти решения легализованы в Российской Федерации в соответствии с законодательством.

7. Апелляционная жалоба может быть подана:

а) в течение месяца после принятия арбитражным судом кассационной инстанции обжалуемого решения;

б) месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения;

в) месяца после принятия арбитражным судом апелляционной инстанции обжалуемого решения.

8. В порядке надзора судебные акты могут быть пересмотрены:

а) Генеральным прокурором РФ;

б) Конституционным судом РФ;

в) Высшим арбитражным судом РФ.

9. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции решается:

а) судьёй единолично в пятидневный срок со дня её поступления в арбитражный суд кассационной инстанции;

б) коллегиальным составом судей в пятидневный срок со дня её поступления в арбитражный суд кассационной инстанции;

в) судьёй единолично в семидневный срок со дня её поступления в арбитражный суд кассационной инстанции.

10. Исполнительный лист не может быть предъявлен к исполнению в следующие сроки:

а) в течение трёх лет со дня вступления судебного акта в законную силу, или со следующего дня после принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению;

б) трёх лет со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;

в) шести месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

Практическое занятие 32. Основы уголовно-процессуального права России

План

1. Общие положения об уголовном судопроизводстве.

2. Досудебное производство.

2.1. Возбуждение уголовного дела.

2.2. Предварительное расследование.

3. Судебное производство.

3.1. Производство в суде первой инстанции.

3.2. Производство в суде второй инстанции.

3.4. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.

4. Особый порядок уголовного судопроизводства.

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для изучения темы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М., 2012.

2. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : ФКЗ от 1 июня

2011 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4. О военных судах Российской Федерации : ФКЗ от 23 июня 1999 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс».

6. О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в Российской Федерации : ФЗ от 20 августа 2004 г. // СПС «КонсультантПлюс».

7. О мировых судьях Российской Федерации : ФЗ от 17 декабря 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Задачи

1. 4 октября 2003 г. Горохов был задержан по подозрению в мошенничестве. Через 2 дня он был обвинён в грабеже при отягчающих вину обстоятельствах. 7 октября в отношении Горохова была избрана мера пресечения содержание под стражей, срок которой продлевался 25 и 17 декабря 2003 г. и 23 июня 2004г. 12 мая 2004 г. Горохову было предъявлено обвинение по 19 составам преступлений, 7 из которых – особо тяжкие. 7 сентября 2004 г. уголовное дело было передано в суд. 6 октября 2004 г. суд назначил первое заседание на 24 октября 2005 г. Заседание неоднократно откладывалось из-за болезней подсудимого, неявки защитника, прокурора, свидетелей, потерпевших, отсутствия свободных залов судебных заседаний и поскольку несколько раз подсудимого не доставляли в суд из изолятора. Приговор по делу был оглашён 21 июля 2007 г.

На основе анализа статей раздела IV Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также статей 227, 231, 233, 239.1, 255, 374 Уголовно-процессуального кодекса РФ дайте оценку ситуации? Ограничена ли длительность судебного разбирательства какими-либо сроками?

2. Володина была осуждена за кражу денег в 2011 г. Она обжаловала приговор суда, указав, что приговор постановлен судьёй, который ранее, в 2007 г., уже рассматривал в отношении неё уголовное дело. Володина заявляла ходатайство об отводе судьи, который, как она полагала, не мог объективно рассмотреть дело, но в его удовлетворении было отказано.

Изучая обвинительный приговор, судебная коллегия установила, что в приговоре судья сослался на предыдущий, постановленный им же обвинительный приговор от 11 декабря 2007 г. в отношении Володиной и на другие доказательства по предыдущему делу, в частности протокол осмотра места происшествия, заключение криминалистической экспертизы. При этом в рассматриваемом приговоре судья сделал вывод об идентичности способа совершения преступления по предыдущему и по настоящему делу.

Имелись ли основания для отвода судьи? Какое решение примет судебная коллегия по кассационной жалобе Володиной?

3. Иваненко, будучи депутатом Законодательного собрания Кировской области, и занимая должность генерального директора ОАО «Восток», допустил задержку выплаты заработной платы более двух месяцев. Таким образом, в его действиях содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 145-1 Уголовного кодекса РФ.

Каков порядок привлечения депутата законодательного органа власти субъекта российской Федерации к уголовной ответственности?

4. Приговором суда Филатов и Ковалёв были признаны виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Совершённое преступление и последующее расследование уголовного дела вызвали большой общественный резонанс в городе и неоднократно освещались в прессе.

Филатов и Ковалёв обжаловали приговор, указав на то, что приговор был постановлен судьёй под воздействием средств массовой информации. Однако в деле отсутствует информация об обсуждении в ходе судебного следствия публикаций в СМИ.

Имеются ли основания для отмены приговора?

5. На основании вердикта присяжных заседателей Аканин и Дунцов признаны виновными в совершении преступления. Осуждённые и их адвокат обжаловали приговор, считая, что состав суда был незаконным, так как присяжные заседатели Г. и А. на момент вынесения вердикта достигли возраста 65 лет и не могли участвовать в рассмотрении дела.

Кто может быть присяжным заседателем? Какое решение должен принять суд по кассационной жалобе?

Тесты

1. В зависимости от характера и тяжести совершённого преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется:

а) в порядке, установленном Следственным комитетом РФ;

б) публичном, частно-публичном и частном порядке;

в) порядке предварительного следствия и судебном порядке.

2. Уголовное преследование не может быть прекращено:

а) в связи с малозначительностью деяния;

б) актом амнистии;

в) изменением обстановки.

3. Обвиняемым признаётся лицо, в отношении которого:

а) возбуждено уголовное дело;

б) избрана мера пресечения содержание под стражей;

в) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

4. Собирание доказательств осуществляется:

а) следователем;

б) подозреваемым, обвиняемым;

в) потерпевшим.

5. Временно отстранённый от должности обвиняемый имеет право:

а) на среднюю заработную плату;

б) пособие по безработице;

в) ежемесячное пособие.

6. Срок предварительного следствия составляет:

а) 1 месяц;

б) 2 месяца;

в) 6 месяцев.

7. Обвинение должно быть предъявлено лицу:

а) не позднее 10 суток со дня его задержания;

б) 7 суток со дня заключения под стражу в качестве меры пресечения;

в) 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

8. Предварительное следствие приостанавливается:

а) в случае явки с повинной лица, совершившего преступление;

б) необходимости проведения судебной экспертизы;

в) временного тяжёлого заболевания обвиняемого, которое препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

9. Уголовное дело с обвинительным заключением направляется:

а) в суд;

б) прокурору;

в) начальнику следственного отдела.

10. Кассационная инстанция – это:

а) суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда;

б) суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанции;

в) суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

Библиографический список

2. Власенко Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие /Н. А. Власенко – 2-е изд., перераб., доп. и испр. – М. : Проспект, 2011. 3. Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. Комаров.… 4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. В. Д. Карповича. – 2-е изд. – М. : Юрайт – Новая…

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Используемые теги: Правоведение0.029

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПРАВОВЕДЕНИЕ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекции по предмету Правоведение ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ... Понятие и общая характеристика правоведения...

ПРАВОВЕДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ... ФГБОУ ВПО ВГУ...

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Российской Федерации... Государственное образовательное учреждение... Высшего профессионального образования...

ЛЕКЦИЯ 1. 3 ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ И ЕЕ ПРЕДМЕТ. Правовая информатика как наука и учебная дисциплина. О месте правовой информатики в системе наук и правоведении. 14
ВВЕДЕНИЕ... ЛЕКЦИЯ... ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ И ЕЕ ПРЕДМЕТ Правовая информатика как наука и учебная дисциплина...

КУРС ЛЕКЦИЙ ПРАВОВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ... МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ...

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Г А Хуринов... ПРАВОВЕДЕНИЕ КУРС ЛЕКЦИЙ...

ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ... Г И Авходиев О В Кузьмина М Л Кот О В Беломестнова...

Правоведение. Тема Понятие и сущность государства
Лекции... Тема Понятие и сущность государства... План занятия...

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Кафедра теории и истории права и государства... Ю Н Радачинский Т И Зорина Л А Душакова... ПРАВОВЕДЕНИЕ...

0.026

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Подпишитесь на Нашу рассылку

Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail

Новости и инфо для студентов

Свежие новости
Актуальные обзоры событий
Студенческая жизнь

Соответствующий теме материал

Похожее
По категориям
По работам

Правоведение А М Шилкин... Правоведение Конспект лекций...
ПРАВОВЕДЕНИЕ КУРС ЛЕКЦИЙ... Нижний Новгород СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ Тема ПРАВО ПОНЯТИЕ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Право...
ПРАВОВЕДЕНИЕ Курс лекций Система открытого образования... Кафедра теории и истории государства и права...
Правоведение. Понятие и сущность государства Лекции... Тема Понятие и сущность государства... План занятия...
ПРАВОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ... ФГБОУ ВПО ВГУ...

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Что будем делать с полученным материалом:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Подпишитесь на Нашу рассылку

Новости и инфо для студентов

Реклама

Соответствующий теме материал

О Сайте